一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案

一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案（8篇）

1.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇一

优路教育

卓越品质

2013年一级建造师考试《公路工程管理与实务》真题及答案

一、单项选择题

1.一级建造师中插设塑料排水板可采用的设备是()。A.潜孔钻机 B.动力螺旋钻机 C.喷粉桩机 D.袋装砂井打设机【答案】D 【解析】塑料排水板用插板机或与袋装砂井打设机共用打设。

2.柱板式锚杆挡土墙墙厚的土压力传递顺序，正确的是（）。A.墙厚的土压力——锚杆——挡土板 B.墙厚的土压力——挡土板——锚杆

C.墙厚的土压力——挡土板——肋柱——锚杆 D.墙厚的土压力——肋柱——挡土板——锚杆【答案】D 【解析】柱板式锚杆挡土墙的压力传递顺序是：墙后的侧向土压力作用于挡土板上，挡土板传给肋柱，肋柱传给锚杆。

3关于级配碎石基层施工的说法，正确的的是（）。A.碎石颗粒组成的级配曲线应为直线 B.级配碎石应在最佳含水量时进行碾压

C.应代用12t以上的三轮压路机碾压，不得采用振动压路机碾压 D.级配碎石基层碾压完成后即可开放交通【答案】B 【解析】级配碎石的级配曲线为圆滑弧线。

4.不能用作旧沥青混凝土路面现场冷再生胶粘剂是()。A.乳化沥青 B.水泥 C.石灰

优路教育

卓越品质

D.泡沫沥青【答案】C 【解析】现场冷再生中关键技术是添加胶粘剂(如乳化沥青、泡沫沥青、水泥)。参见教材P74.5.关于水泥混凝土面层摊铺施工的说法，错误的是（）。A.摊铺前应对基层表面进行风干处理，保持基层表面干燥 B.摊铺过程中，间断时间应不大于混凝土的初凝时间 C.每日工作结束，施工缝应该设置在胀缝或缩缝处 D.因机械故障或其他原因中断浇筑时，可设临时工作缝【答案】A 【解析】摊铺前应对基层表面进行洒水湿润，但不能有积水。参见教材P88。6.一级建造师中由基础底面地基反力承担全部上部荷载的桥梁基础形式是()A.扩大基础 B.端承摩擦桩基础 C.沉井基础 D.地下连续墙基础【答案】A 【解析】扩大基础是有地基反对承担全部上部荷载的桥梁基础形式。参见教材P96.7.根据《公路桥涵施工技术规范》(JTG TF50-2011)，桥梁工程施工中，大体积混凝土的最大胶凝材料总量不宜超过()kg/m3.A.350 B.400 C.450 D.500 【答案】A 【解析】混凝土的最大用量(包括代替部分水泥的混合材料)不宜超过500kg/m3，大体积混凝土不宜超过350kg/m3.参见教材P119.8、悬索桥主缆施工的主要工序包括：①主缆架设；②描道架设；③索夹安装与吊索架设；④紧缆；⑤牵引系统施工，正确的施工顺序为()

优路教育

卓越品质

A.①②③④⑤ B.⑤②①④③ C.②⑤④①③ D.⑤③①④② 【答案】B 【解析】主缆施工顺序：牵引系统→猫道→主缆架设→紧缆→夹安装与吊索架设。参见教材P178。

9.隧道工程的主体结构物通常指()。A.洞内行车道路 B.洞身预支护与衬砌 C.洞身衬砌和洞门构造物 D.防排水构造物【答案】C 【解析】隧道主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物。参见教材P187.10．关于采用工字钢钢拱架进行隧道支护的说法，错误的是（）。A.混凝土能充满钢拱架和围岩间空隙，钢拱架与喷射混凝土粘结好 B.可用于混凝土内作为永久衬砌的一部分 C.架设后能立即承载

D.在V，VI级较软弱破碎围岩中使用较多【答案】A 【解析】钢拱架与围岩间的空隙难以用喷射混凝土紧密充填，与喷射混凝土粘结也不好。参见教材P199.11.通信系统的电源线敷设的说法，错误的是()。A.交、直流电源的馈电电缆应分开布设

B.电缆线与设备端子连接时，不应使端子受到机械压力 C.电源线的规格，熔丝的容量均应符合设计要求 D.正负线两端应有统一的红蓝标志【答案】A 【解析】交、直流电源的馈电电缆必须分来布设。参见教材P232。12.一级建造师考试中可用于测定路基土万最佳含水量的试验万法是()

优路教育

卓越品质

A灌砂法 B环刀法

C重型击实实验法 D棱子密度湿度仪法【答案】C 【解析】测定最佳含水量的试验万法有：轻型、重型击实试验、振动台法、表面振动击实仪法。参见教材P253.13.关于悬臂浇筑法施工安全控制的说法，错误的是（）。A.挂篮组拼后，要进行全面检查，并做动载试验 B.挂篮上的施工遇6级以上大风应停止作业 C.挂篮作业平台边缘必须设场脚板

D.已浇筑过的梁段上应安装1．2m高的桥面临时护栏【答案】A 【解析】挂篮组拼后，要进行全面检查，并做静载试验。参见教材P281。14.根据《公路水运工程安全生产监督管理办法》，施工现场使用出租机械设备和施工机具及

配件时，应自()共同进行验收，台梧后万可使用。A.监理单位和施工单位 B.监理单位和业主单位 C.出租单位和安装单位 D.季租单位和监理单位【答案】C 【解析】使用承租机械设备和和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，台梧后万可使用。15.混合料的配合比试验属于（）。A.原材料的验证试验 B.标准试验 C.工艺试验

D.构（配）件进场验证试验

优路教育

卓越品质

【答案】B 【解析】标准试验包括各种标准击实试验、集料的级配试验、混合料的配合比试验、结构的强度试验等。参见教材P323。

16.一级建造师考试中水泥混凝土拌和站基本组成一般不包括()A.物料储存系统 B.物料称量系统 C.烘干加热系统

D.搅拌主机和电气控制系统【答案】C 【解析】水泥混凝土拌和站主要由物料储存系统、物料称量系统、物料传送系统、搅拌主机和电气控制系统和其他附属设施构成。参见教材P397。

17.项目部编制材料供应计划时，主要依据是()A.材料用款计划 B.材料需用量计划 C.材料采购计划 D.材料价格调整计划【答案】B 【解析】材料供应计划是企业物资部门根据材料需要计划而编制的计划，也是进行材料供应的依据。参见教材P410。

18.关于钢筋混凝结构构造裂缝防治措施的说法，错误的是（）。A.应适当降低混凝土水灰比和坍落度 B.应选用早强水泥，避免使用缓凝剂

C.应降低混凝土水化热、推迟水化热峰值出现时间 D.对支架应采用预压措施【答案】B 【解析】合理设计混凝土的配合比，改善骨料级配、降低水灰比、掺加粉煤灰等掺合料、掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水灰比及较低坍落度的混凝土。参见教材P441.优路教育

卓越品质

19.下列级别中，不属于全国公路建设从业单位信用评价等级的是()A.E级 B.AA级 C.D级 D.B级【答案】A 【解析】全国公路建设从业单位信用评价等级从高到低统一为五个级别：AA、A、B、C、D。参见教材P472.20.根据交通运输部颁发的《公路工程基本建设管理办法》，公路工程基本建设程序是首先编制()。

A.基本建设计划 B.项目环境影响报告 C.项目建议书 D.设计任务书【答案】C 【解析】公路的基本建设程序如下：1.项目建议书；2.项目可行性研究，项目环境影响报告书；3.编制初步设计文件和概算；4.编制施工图和施工图预算；5.列入基本建设计划；6.项目实施前的各项准备工作；7.项目实施；8.竣工验收；9.项目后评价。

二、多项选择题

21.关于滑坡地段路基施工技术要点的说法，正确的有（）。

A.迅速排除地面汇水及地下水

B.减轻滑体作业机械重力、土体重力和振动

优路教育

卓越品质

C.在干旱季节内尽快完成滑坡地带的施工

D.牵引式滑坡处治宜采用滑坡减重法

E.具有膨胀土性质的滑坡处治宜采用滑坡减重法

【答案】ABC

【解析】牵引式滑坡不宜用滑坡减重法。参见教材P26.22.根据《公路工程标准施工招标文件》（2009年版）合同文件范本，关于计量支付管理的说法，错误的有()。

A.承包人应对已完成的分项工程向业主申请质量认证

B.承包人应在协议约定的时间内向监理工程师自请计量

C.监理工程师应对实际完成的工程量进行计量，并签发计量证书给承包人

D.承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请

E.应向监理工程师复核申报资料，确定支付款项，并批准向承包人付款

【答案】ADE

【解析】选项A：对已完成的分项工程向业主申请质量认证；选项D：承包人可凭质量认证和计量证书向业主提出付款申请；选项E：监理工程师复核申报资料，确定支付款项，向业主提供付款证明文件。参见教材P349.优路教育

卓越品质

23.关于沥青碎石路面的说法，正确的是()

A.冬季不易产生冻缩裂缝

B.沥青用量多，且需要添加矿粉

C.孔隙率较大，路面容易渗水和老化

D.热拌沥青碎石可用于高速公路面层

E.高温稳定性好，路面不易产生波浪

【答案】ACE

【解析】选项B错误，沥青碎石路面，沥青用量少，且不用矿粉；选项D错误，热拌沥青碎石适用于三、四级公路。参见教材P61.24.隧道洞门的类型包括（）。

A.端墙式

B.翼墙式

C.连拱式

D.棚式

优路教育

卓越品质

E.遮光式

【答案】ABE

【解析】洞门类型有：端墙式洞门、翼墙式洞门、环框式洞门、遮光式洞门等。参见教材P187.25.冷拔低碳钢丝进场验收时，除应对质量说明书、包装、标志等进行检查外，还应逐盘进行()试验

A.抗拉强度

B.抗压强度

C.抗扭强度

D.伸长率

E.弯曲

【答案】ABE

【解析】冷拔低碳钢丝：应逐盘进行抗拉强度、伸长率和弯曲试验。参见教材P117.26.一级建造师备考攻略中针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖，可选用的开挖万法有()

优路教育

卓越品质

A.单恻壁导坑法

B.双恻壁导坑法

C.多台阶法

D.全断面法

E.留核心土开挖法

【答案】ABE

【解析】根据围岩及周围环境条件，可优先采用单侧壁导坑法、双恻壁导坑法或留核心土开挖法，围岩的完整性较好时，可采用多台阶法开挖，严禁采用全断面法开挖。参见教材P204.27.在生产事故应急救援预案中，应急响应分级的依据主要有（）。

A.事故发生所在地行政区域

B.事故危害程度

C.事故影响范围

D.发生事故的工程合同金额

E.单位控制事态的能力

【答案】BCE

优路教育

卓越品质

【解析】针对事故危害程度、影响范围和单位控制事态的能力，将事故分为不同的等级。参见教材P293.28.一级建造师备考攻略中根据工程技术档案管理的要求，工程完工验收后，施工单位应交建设单位保管的资料有

A.竣工图表

B.隐蔽工程验收记录

C.永久性水准点的位置

D.施工经验总结

E.施工日记

【答案】ABC

【解析】DE属于施工单位自己保存的。参见教材P326。

29.桥面铺装病害形成的原因有()

A.梁体预拱度过大，桥面铺装设计厚度难以调整施工允许误差

B.桥头跳车和伸缩缝破坏引连锁性破坏

C.铺装防水层破损

优路教育

卓越品质

D.桥台后填筑采用砂石料作为填料

E.桥面排水系统堵塞

【答案】ABC

【解析】主要考核的是“桥面铺装病害的防治”知识点。参见教材P442。

30.公路工程交工验收应具备的条件包括()

A.竣工文件已按交通部规定的内容编制完成

B.通车试运营已满2年

C.工程决算已按交通部规定的办法编制完成，竣工结算已经审核主管部门或授权单位认定

D.台同约定的各项内容已完成

E.施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

【答案】ADE

【解析】BC选项是竣工验收用具备的条件。参见教材P466。

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）

（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）案例题一

优路教育

卓越品质

背景资料

一级建造师教材中某二级公路位于平原区，路基宽10m，采用沥青混凝土路面，其中K3+460~K3+550段位于水田路段。路堤填筑高度5~6m，填料为砂性土。该路段的软基处理方案如图1：

图1 软基处理方案示意图

说明：1.图中除高程以m外，其余均以cm为单位； 2.土工格栅铺设在路床范围之内；

3.塑料排水板采用SPB-1型，平面间距1.5m，呈梅花状布设，板底深至基岩面处，板顶伸入砂垫层50cm。工程开工前，在建设单位的主持下，由设计单位向施工单位交桩。设计单位向施工单位交了平面控制桩，交桩过程中施工单位发现平面控制桩D32缺失。施工单位接受了控制桩后及时进行了复测。

施工单位制定的塑料排水板及砂垫层整体施工工艺流程如下：整平原地面-摊铺下层砂垫层-机具定位-插入套管-塑料排水板穿靴-拨出套管-割断塑料排水板-机具移位-A。其中，塑料排水板采用插板机打设。软基处理完成后，施工单位对“软土地基”分项工程按《公路工程质量检验评定标准》进行了自检，对7个实测项目按百分制进行评分、自检结果如表1：

表1 自检项目得分表

优路教育

卓越品质

经检查，该分项工程“基本要求”符合规范规定，资料完整，但外观缺陷减1分。问题：

1、根据《公路工程质量检验评定标准》，写出图1中涉及的“分部工程名称”。

2、改正塑料排水板施工工艺流程中的排序错误（按应先XX,再XX描述），并写出工艺A的名称。

3、写出图1中低液限黏土中水排至路堤外的主要路径。

4、设计单位还应向施工单位交哪种控制桩？针对D32控制桩的缺失，施工单位应如何处理？

5、分别计算“软土地基”分项工程的得分值和评分值（保留至小数点后两位）；确定该分项工程的质量等级。

案例题二背景资料

一级建造师教材中施工单位承建了一座独塔双索面拉桥，主桥布臵为246M+126M，设计车速120KM/H，桥面宽26.5M，采用方尖式索塔，塔尖为四棱锥形，索鞍区塔身为7.4M（顺桥向）×6.4M（横桥向）向下渐变为7.8M×8M，空心断面。桥面以上塔高124M，中塔柱壁厚为1.2M，下塔柱壁厚为1.5M。

编制索塔施工方案时，施工单位根据本桥索塔特点，对滑模和爬模两工方法进行了比选，最终选择了适合本桥特点的施工方案，索塔施工示意图见图2 施工单位还按照以下要求对索塔施工安全专项方案进行了论证：

1、工程施工前，索塔施工安全专项方案由施工单位A编制，B审核，C审批。

优路教育

卓越品质

2.监理单位专业监理工程师对方案审核合格后，D签字审批 3.论证专家组对方案审查后，提出书面论证审查报告。施工单位在索塔施工中进行的主要测量工作有：

1.塔底高程测量、塔底轴线的塔根模板轮廓点放样，上下塔柱及横梁模板各接高轮廓点的放样标高测量。

2.劲性骨架、锚索管与模板安臵的调整测量。

3、考虑张拉引起的收缩偏位以及浇筑混凝土时产生下降等原因，放样时在设计基础上加入预偏、沉降等。

问题：

1、滑模和爬模两种施工方法相比，哪种更适合本桥索塔施工？简要说明理由。

2、写出安全专项方案论证中A、B、C、D分别对应该的相关人员或部门。

3、针对索塔施工应该配臵哪些主要大型机械设备？

4、补充完善索塔施工主要测量工作。

优路教育

卓越品质

案例三

某高速公路隧道为双线分离式隧道。左线起讫桩号为ZK9+680-ZK10+303，全长623M，右线起讫桩号为YK9+683-YK10+305，全长622M，隧道净空宽度为10M，净空高度为6.49M。该隧道右线地质纵断面图如图3所示。

图中水文、地质概况如下：

A段：围岩为中风化灰岩，岩质坚硬，岩体破碎；属浅埋段。[BQ]=280-330。存在少量裂隙水。

B段：围岩为弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状，完整性好。[BQ]=396-440存在裂隙水，以渗水为主。

C段：围岩为中、弱风化灰岩，岩质坚硬，岩体呈块状、破碎状。存在F1断裂破碎带，[BQ]=220-245。以渗水为主，可能产生瞬间涌水。

一建报考条件中根据围岩分级的综合评判方法，该右线隧道围岩分布有345级围岩。为确定YK9+YK9+790段施工方法，承包人对预裂爆破和光面爆破的工艺特点进行了比较（如表3所示），结合段的地质特点，决定采用预裂爆破方案施工。表3工艺特点比较表

优路教育

卓越品质

根据水文、地质条件以及开挖断面的宽度。承包人拟对YK+790-YK9+974段采用全断面开挖施工，初次支护采用“钢筋网片+喷射混凝土+锚杆”方案

问题：

1、根据资料中水文地质概况，分别ABC段围岩级别

2、改正表3中的错误描述（按“XX”方案的XX比较项目应为。。描述）

3、承包人拟对YK+790-YK9+974段采用全断面开挖的做法是否合理？结合水文、地质概况简要说明理由。

4、结合本项目的水文、地质条件，指出右线隧道施工中的潜在安全事故。

5、当F1断裂破碎带产生瞬时涌水时，可以采用哪些辅助施工处理方法？

背景四

施工单位承接了一新建高速公路K50+000~K75+000段路面工程与交通工程的施工，其中包含中央分隔带及路面排水工程。一般路段中央分隔带断面设计图如图4：

优路教育

卓越品质

该项目采用单价合同，施工合同中的部分清单单价摘录如表4：

表4 工程量清单单价表

施工单位编写了中央分隔带施工组织方案，部分内容摘录如下：

1、路基施工完毕后，即可埋设横向塑料排水管；

2、当路面底基层施工完毕后，即可开挖中央分隔带；

3、中央分隔带应采用大型挖掘机开挖；

4、开挖的土料不得直接堆臵在已经铺好的路面结构层上，应及时运走；

5、中央分隔带沟槽开挖完毕并经验收合格后，即可铺设防水层；

6、防水层施工范围是中央分隔带开挖沟槽与路基的接触面；

优路教育

卓越品质

7、应合理安排以下四项工作：a.回填种植土，b.基层施工，c.防水层施工，d，护栏立柱打设。

根据合同文件，一建报考条件中该项目位于一般路段的里程长度总计为23860m，位于超高路段的里程总长度总计为1140m。施工单位在波形梁护栏施工完成之后，对护栏进行了质量检验和评定，检测的项目有：构件的材料性能和外观尺寸、金属构件的防腐处理、混凝土的强度及外观尺寸、护栏的安装情况。

问题：

1、改正中央分隔带施工组织方案中的错误之处（按第X条应改为：„„描述）

2、写出图4中“土工布A”的作用。

3、该项目中央分隔带的防水层是采用什么样的材料制作？除此之外，还可以采用什么材料？

4、计算该项目一般路段中央分隔带的M7.5水泥砂浆（清单编号205-4）的合同总价（保留一位小数）。

5、写出a、b、c、d四项工作的合理先后顺序。

6、补充护栏检测项目的漏项。

案例五

背景资料

某施工单位承接了南方某山区高速公路K10+000~K24+080段施工，工期为当年3月初至10月底，其中K12+800~K13+200段紧邻一山区河流，该地区4、5、6月为多雨季节。土方挖运主要采用自备挖掘机施工，有50000m3弃土需运至指定弃土场，平均运距3Km。合同中约定，只有钢材、水泥可调价，并采用调值公式法调整价格。钢材在投标函投标总报价中占30%，水泥占15%.6月份钢材价格较基准日期上涨30%，当月承包人完成的工程量金额为463万元。该项目主要工作信息摘录如表5.表5 主要工作信息表

优路教育

卓越品质

施工单位绘制的相应时标网络图如图5

施工中，由于业主原因，导致G停工20天问题

1、按最早开始时间补充绘制时标网络图中虚框内的图形（将虚框内的内容复制在答题卡上作答），并写出关键线路和工期。

2、若按计划执行，施工中每天最多需要多少台挖掘机？如果施工单位只配臵了4台，并且保证全部投入使用，写出C连续作业的工作安排。

3、计算6月份调价后的工程款。

4、为保证4、5、6月的施工安全，应在季节性安全措施中考虑防范哪些安全风险？

5、写出G工作的总时差，计算因业主原因导致的工期拖延天数。

6、对于土方挖运施工，除挖掘机外，还需要配臵哪些主要施工机械？

案例答案

优路教育

卓越品质

一、路基塑料排水板施工(本题共20分)

1、写出图1中属于分部工程的名称

答案：路基土方工程(1～3km路段)排水工程(1～3km路段)砌筑防护工程(1～3km路段)路面工程(1～3km路段)(各1分共4分范围不写可能酌情扣分)2.写出A的工序名称了，调节工序

答案：摊铺上层砂垫层改正塑料排水板施工工艺顺序塑料排水板穿靴→插入套管(共4分)3.写出低液限黏土的排水的路径，答案：塑料排水板(垂直)-砂垫层(水平)-干砌片石(透水)-边沟(各2分共6分)4.请列式分别求出该工程的得分，并评定质量等级答案：加权得分 87.43分分项得分87.43-1=86.43 大于75分质量评定等级合格(计算各2分，结果2分，共6分不写大于75扣分)

二、索塔施工技术(本题20分)1.该索塔施工采用爬模和滑模施工哪个更合适?请简要说明理由。

答案：爬模(1分)滑模，表观质量差，易污染，工艺要求高。爬模，目前施工最广泛，兼有滑模和翻模的优点，施工简单，维修容易，安全质量较好。本题裸塔设置横梁少采用爬模适合。原因分析(5分)2.请说明测量还需补充的内容。

答案：1.建立平面控制网点，对常用点采取保护措施，防风防晒。2.索塔基础沉降观测(4分)3.请说明安全专项方案中A、B、C、D分别代表什么。

答案：A施工单位的专业技术人员;B公司技术和安全管理部门 C 公司的单位技术负责人 D监理单位的总监理工程师(4分)4.该索塔施工需要的主要大型施工机械有哪些? 答案：塔吊、施工电梯、输送泵(6分)

三、隧道工程(本题20分)1.请对ABC段进行分级

优路教育

卓越品质

答案：A段是IV级 B段是III级 C段是 IV级(正确答案要写罗马数字)(3分)2.改正施工存在的错误。

答案：1.预裂爆破顺序错误 2.炮眼钻孔多少调换一下每点2分。(6分)3.采用全断面开挖是否合理，结合地质条件、水文条件和断面说明理由。

答案：不合理。理由地质水文，有渗水，隧道前方有破碎带，全断面开挖振动大可能引发地质灾害。本围岩是III级围岩，对断面要求50㎡一下，本隧道断面按照公路界限要求和给出的数据推断出断面大于50㎡。(5分，判断1分，理由4分)4.该隧道存在的安全事故有哪些? 答案：涌水、塌方、突泥、岩爆，突水，洞内泥石流，塌方冒顶等。(最多给3分)5.该隧道发生突然涌水，请问采用哪些辅助方法处理? 答案：超前钻孔和辅助坑道排水、超前小导管预注浆、超前围岩预注浆、井点排水和深井降水。(4分)

四、中央分隔带施工(本题30分数)1.指出图中A代表的作用。

答案：土工布作用：反虑隔离(6分)2.指出防水层的材料是什么，还可以使用什么材料做防水层。

答案：土工布可能用双层防渗沥青防水PVC管(4分)3.计算砂浆的总价。

答案：一般路段公里数*3246*0.03*950(4分)4.请改正施工过程不对的地方。

答案：第3条不对不能采用挖机开挖应采用人工;第?条不对，防水层范围不对，应该包括基层跟面层;第?条不对，路面基层施工完毕后才能开挖中央分隔带(6分)5.请正确对下列施工排序。

答案： A路基施工 c立柱施工 b防水层施工d回填种植土(4分)6.护栏检测项目高程线形横断面积，基础(6分)

优路教育

卓越品质

五、最后一道时标网络图(本题30分)

1、补充虚线部分，算总工期，求关键路线答案：总工期220天关键线路两条(图见项目管理P121例题)(图5分，其余3分，共8分)

2、所需机械台班数量答案：6台，c工作与的工作平行施工10天每天用两台设备，然后又用4台设备工作15天。C工作持续时间为25天增加了5天，5天小于C工作总时差，不影响工期能满足要求。(6分)

3、G工作的总时差，由于业主安排延误工期

答案：g工作总时差10天延误工期20-10=10天(4分)

4、求6月调价后的工程款

答案：463X(0.3X1.3+0.7)=504.67(4分，需要列式)

5、该工程所需要主要挖运施工机械有哪些? 挖掘机，自卸车，推土机，装载机，铲运机(每个1分,共4分)6、4、5、6月施工需要防范哪些安全风险?(最多4分)山洪暴发，堆土场，泥石流，路堑塌方，施工便道冲毁，机械设备防护等

关于优路：优路教育品牌主要从事工程行业职业(执业)资格认证培训业务，包括：建设工程类执业资格考前培训，如一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、咨询工程师、一级消防工程师、二级消防工程师、环境影响评价师、监理工程师等认证培训。更多一级建造师考试信息、免费资料、免费课程请关注优路教育一级建造师考试频道！

2.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇二

A.1：100～1 ：1000

B.1：200～1：2000

C.1：300～1：2000

D.1：500～1 ： 2000

2.施工平面控制网布设时，施工坐标宜与()一致。

A.临时坐标

B.工程设计坐标

C.国家85坐标

D.当地城市坐标

3.日潮港湾在半个月中有多数天数在太阴日中只有一次高潮和低潮，其余天数为()。

A.正规半日潮混合潮

B.正规日潮混合潮

C.不正规半日潮混合潮

D.不正规日潮混合潮

4.泥沙颗粒的()小于0.03mm的海岸为淤泥质海岸。

A.最大粒径

B.最小粒径

C.中值粒径

D.公称粒径

5.大型施工船舶的防风、防台，是指船舶防御风力在6级以上的季风和热带气旋。6级风的风速为()m/s。

A.8.0～10.7

B.5.5～7.9

C.10.8～13.8

D.13.9～17.16.工程勘察报告中《综合工程地质图》以()为底图，根据地貌、构造、地层时代、岩土性质、不良地质现象等所做的综合工程地质分区列有综合柱状图。

A.地形图

B.海图

C.航道图

D.地貌图

7.标准贯入试验击数N值，是指质量为63.5kg的锤，从76cm的高度自由落下，将标准贯入器击入土中()的锤击数。

A.60cm

B.100cm

C.30cm

D.50cm

8.我国内河港口采用某一保证率的()作为深度基准面。

A.中水位

B.高水位

C.低水位

D.最低水位

9.土的渗透性是其重要的()性质之一。

A.化学

B.力学

C.物理

D.变形

10.相同条件下，温度升高，水在土中的渗透性()。

A.变强

B.变弱

C.不改变

D.有时大，有时小

参考答案与解析

1.B

【解析】地形图测图比尺应根据测量类别、测区范围、经济合理性等选用，水运工程测量规范规定施工测量的水工建筑物及附属设施测图比尺为1：200～1：2000。

2.B

【解析】水运工程测量规范规定：施工平面控制网布设时，施工坐标宜与工程设计坐标一致，其目的就是使用统一坐标系，减少不必要的工作量。

3.C

【解析】潮汐类型分为半日潮、日潮和混合潮，周期为一个太阴日的潮汐叫日潮。

4.C

【解析】海岸带按照泥沙的中值粒径大小分为沙质海岸和淤泥质海岸，泥质海岸的中值粒径小于0.03mm，其中的淤泥颗粒之间有粘结力，在海水中呈絮凝状态，滩面宽广、坡度平坦，一般为1/2500～1/500。

5.C

【解析】风级表划定。

6.A

7.C

【解析】标准贯入试验方法规定是根据工程经验统计总结确定的。

8.C

【解析】采取具有一定保证率的低水位作为水深的起算面，保证水深图所标水深具有较高的保证率，利于航行的安全。

9.C

10.A

3.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇三

答案(4)出国留学网小编精心为您整理并发布“2018年一级建造师《项目管理》复习试题及答案”2018年一级建造师《项目管理》复习试题及答案

一、单项选择题

1[单选题] 形状观察分析是指将绘制好的直方图形状与正态分布图的形状进行比较分析，一看形状是否相似，二看。A.分布区间的宽窄 B.图形的高度 C.数据的分布 D.分布的密度参考答案：A 2[单选题] 的目的在于迅速取得资料，在经济活动中及时采取措施进行调整。A.会计核算 B.业务核算 C.统计核算 D.资金核算参考答案：B 3[单选题] 关于建筑材料采购合同有关条款的说法，正确的是。A.不属于国家定价的产品，由供方确定价格

B.建筑材料的包装物一般由供方负责，并且一般不另向需方收费

C.需方提货的，以需方收货戳记的Et期为准 D.建筑材料采购合同通常采用固定总价合同参考答案：B 4[单选题] 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行。A.抽样检测 B.化学成分测定 C.破坏性试验 D.观感质量验收参考答案：A 5[单选题] 施工合同交底是指。A.发包人向承包人进行合同交底 B.监理工程师向承包人进行合同交底

C.承包人的合同管理人员向其内部项目管理人员进行交底 D.施工项目经理向施工现场操作人员进行交底参考答案：C 6[单选题] 施工安全控制系统的交叉性是指将工程系统与结合。A.环境系统与社会系统 B.社会系统与经济系统 C.环境系统与经济系统 D.以上都不对参考答案：A 7[单选题] 根据《建设工程施工专业分包合同》，以下不属于承包商责任义务的是。

A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底

B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合

C.随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要

D.提供专业分包合同专用条款中约定保修与试车，并承担因此发生的费用参考答案：D 8[单选题] 关于施工总承包单位安全责任的说法，正确的是。

A.总承包单位的项目经理是施工企业安全生产的第一责任人

B.业主指定的分包单位可以不服从总承包单位的安全生产管理 C.分包单位不服从管理导致安全生产事故的，总承包单位不承担责任

D.总承包单位对施工现场的安全负总责参考答案：D 9[单选题] 控制人工费支出的主要手段不包括。A.加强劳动定额管理 B.改变施工作业流程 C.降低工程耗用人工工日 D.提高劳动生产率参考答案：B 参考解析：选项B不属于控制人工费支出的主要手段。所以B正确。

10[单选题] 工程开工前，监督机构要审查按建设程序规定的，必须办理齐全完备的各项建设手续的是。A.备案手续 B.交工手续 C.开工手续 D.行政手续参考答案：D 11[单选题] 对业主而言，以下不属于采用成本加酬金合同的优点的是。

A.通过施工缩短工期，不必等所有施工图完成才开始招标开工

B.在合同签订时就可基本上确定项目的成本，对投资控制有利

C.可以根据自身力量和需要，较深入地介入和控制工程施工和管理

D.可以利用承包商的施工技术专家，帮助改进或弥补设计中的不足参考答案：B 12[单选题] 某投标人在招标工程开标后发现由于自己报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采取的风险对策是。A.风险自留 B.风险规避 C.风险减轻 D.风险转移参考答案：B 13[单选题] FIDIC合同条件中，合同计价方式只采用单价合同的是。

A.永久设备和设计一建造合同条件 B.EPC交钥匙合同条件 C.施工合同条件 D.简明合同条件参考答案：C 14[单选题] 当今时代进行信息管理的核心手段是。A.基于网络的信息处理平台 B.委托咨询公司 C.设立信息管理部门 D.信息的分类参考答案：A 参考解析：由于建设工程项目大量数据处理的需要，在当今的时代应重视利用信息技术的手段进行信息管理。其核心的手段是基于互联网的信息处理平台。所以A正确。15[单选题] 工程施工过程中，由于战争、敌对行动、入侵等风险造成合同无法继续履行而引起的索赔，属于。A.因合同文件引起的索赔 B.工程暂停的索赔

C.人力不可抗拒灾害的索赔 D.特殊风险的索赔参考答案：D 16[单选题] 关于履约担保的说法，正确的是。

A.履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止

B.工程保修担保可采用预付款扣回的方式

C.在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保

D.履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式参考答案：D 17[单选题] 已知某工程网络计划中工作M的自由时差为3天，总时差为5天。该工作的实际进度拖后，且影响总工期1天。在其他工作均正常进行的前提下，工作M的实际进度拖后天。A.3 B.4 C.5 D.6 参考答案：D 18[单选题] 不属于建设项目决策阶段经济策划的主要任务的是。

A.项目建设成本分析

B.生产运营期经营管理总体方案 C.项目效益分析 D.编制资金需求量计划参考答案：B 19[单选题] 施工单位年度成本分析的重点是。

A.通过实际成本与目标成本的对比，分析目标成本落实情况 B.通过对技术组织措施执行效果的分析，寻求更加有效的节约途径

C.针对下一年度施工进展情况，规划切实可行的成本管理措施

D.通过实际成本与计划成本的对比，分析成本降低水平参考答案：C 参考解析：本题考查对年度成本分析的理解，年度成本分析的内容，除了月度成本分析的六个方面以外，重点是针对下一年度的施工进展情况规划切实可行的成本管理措施。所以C正确。

20[单选题] 根据我国相关规定，工程项目竣工质量验收的基本对象是。A.单项工程 B.单位工程 C.分部工程 D.分项工程参考答案：B 21[单选题] 编制工程项目施工组织设计时，一般将施工顺序的安排列入施工组织设计的部分。A.施工进度计划 B.施工平面图

C.施工部署和施工方案 D.工程概况参考答案：C 22[单选题] 噪声的传播途径控制手段中，通过降低机械振动减小噪声属于。A.吸声 B.隔声 C.消声 D.减振降噪参考答案：D 23[单选题] 在人口稠密区，强噪声作业应停止施工的时段一般为。

A.晚10时到次日早6时 B.晚8时到次日早5时 C.晚11时到次日早6时 D.晚6时到次日早6时参考答案：A 参考解析：凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10时到次日早6时之间停止强噪声作业。所以A正确。

24[单选题] 采用企业施工定额通过施工预算的编制而形成的成本计划属于。A.指导性成本计划 B.竞争性成本计划 C.实施性成本计划 D.预测性成本计划参考答案：C 参考解析：本题考查对实施性成本计划的理解。所以C正确。

25[单选题] 施工安全控制的基本要求中规定：所有新员工必须经过三级安全教育，即事故人员进场作业前进行的安全教育。

A.公司、项目部、作业班组 B.公司、施工队、专业队 C.公司、施工队、作业班组 D.公司、项目部、专业队参考答案：A 参考解析：企业实行企业、项目、班组的三级安全教育培训。企业的培训由安全生产管理部门组织实施，项目的培训由各项目的主要负责人组织实施，班组的培训由各班组长负责组织实施。所以A正确。

26[单选题] 施工项目的安全检查应定期进行，组织者是。A.项目经理 B.项目技术负责人 C.专职安全员 D.企业安全生产部门参考答案：A 27[单选题] 建设工程项目实施过程中，质量控制系统涉及多个质量责任主体，其中属于监控主体的是。A.建设单位 B.劳务分包单位 C.施工单位 D.材料供应单位参考答案：A 28[单选题] 我国《建设工程质量管理条例》规定，建设工程的施工质量由负责。A.监理单位

B.政府工程质量监督部门 C.建设单位 D.施工单位参考答案：D 29[单选题] 项目建设成本分析属于建设工程项目阶段的主要任务。A.决策 B.设计 C.动工前准备 D.施工参考答案：A 30[单选题] 信息化指的是工程管理的开发和利用，以及信息技术的开发和应用。A.信息编码 B.信息系统 C.信息资源 D.信息体系参考答案：C 参考解析：工程管理信息化是工程管理信息资源的开发和利用，以及信息技术在工程管理中的开发和应用。所以C正确。

31[单选题] 下列直方图中，表明生产过程处于正常、稳定状态的是。A.B.C.D.参考答案：D 32[单选题] 某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为个月。A.1.5 B.0.9 C.1.2 D.3.6 参考答案：B 参考解析：工期索赔值=原合同工期×附加或新增工程造价/原合同总价=18×50/1000=0.9。所以B正确。一级建造师考试网提醒您关注：一级建造师挂靠

历年一级建造师合格标准 2018年一级建造师报名时间 2018年一级建造师考试时间 2018年全国一级建造师考试简介 2017年一级建造师合格标准 2017年一级建造师真题及答案汇总 2017年一级建造师成绩查询时间及入口

4.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇四

2一、单项选择题(共20题，每题l分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．构成业务网的主要技术要素不包括（）。

A．传输介质B．信令技术C．网络拓扑结构D．计费方式 2．设置在汇接局（Tm）和端局（C5）的时钟是（）。A．第一级时钟B．第二级时钟C．第三级时钟D．第四级时钟 3．在微波通信系统中，不属于分路系统是（）。

A．环形器B．分路滤波器C．阻抗变换器D．波道—同轴转换

4．延迟完全可以忽略，适用于实时、大批量、连续的数据传输的交换方式是（）。A．电路交换B．报文交换C．数据报方式分组交换D．虚电路方式分组交换 5.DDN通常采用（）。A．准同步方式 B．互同步方式 C．主从同步方式 D．异步方式

6．在无人值守的光缆中继站、微波中继站、移动通信基站，一般采用（）方式为负载供电。

A．集中B．分散C．混合D．一体化

7.（）光纤除了在日本等国家干线网上有应用外，在我国干线网上几乎没有应用。

A． G.652B． G.653C． G.654D． G.655 8．当声能衰减到原值的（）所需的时间，称为混响时间。A． 1／10 B． 1/20 C． 1／100 D． 1/200答案：C 9．通信局（站）建筑物上的航空障碍信号灯、彩灯及其他用电设备的电源线，应采用具有金属护套的电力电缆，或将电源线穿入金属管内布放，其电缆金属护套或金属管道应（）就近接地一次。

A．每隔5 m B．每隔10m C．每隔15m D．每隔20m 10．DWDM光信噪比测试的主要测试仪表是（）。

A．多波长计 B．传输分析仪 C．光谱分析仪 D．光功率计 11．基站射频部分功率过小，会严重影响基站的（）。A．拥塞程度 B．覆盖范围 C．网络负荷 D．通话质量

12．安装固定型铅酸蓄电池时，电池标志、比重计、温度计应排在电池组（）。A．外侧 B．内侧 C．上方 D．下方 13．下列情况下，应选择设置通道的是（）。

A．在机房、建筑物引入点 B．在道路交叉处 C．管道穿越铁路、河道时D．大容量电缆进局所汇接处

14．管道线路工程中，选用管孔的总体原则是（）。

A．先上后下，先侧后中 B．先下后上，先侧后中 C．先上后下，先中后侧 D．先下后上，先中后侧

15．发射机的防雷与接地宜采用（）接地方式。A．分散的 B．独立的 C．分组的D．集中的

16．设计、施工、监理、咨询、系统集成、用户管线建设、招投标代理等单位出现一般质量事故的，除按《建设工程质量管理条例》的规定予以相应处罚外，信息产业部或省、自治区、直辖市通信管理局应视情节轻重给予的处罚包括（）。A．给予通报批评 B．取消责任单位2~3年参与电信建设活动的资格C．给予罚款D．取消责任单位参与电信建设活动的资格

17．对于不符合颁发《通信建设工程概预算人员资格证书》条件的，信息产业部应做出不予颁证的书面决定，说明理由，并告知申请人享有依法申请（）的权利。

A．行政处罚或者提起行政诉讼 B．行政复议或者提起行政诉讼 C．行政复议或者提起民事诉讼 D．行政处罚或者提起民事诉讼

18．广播电视工程中，进口材料、设备等，其技术标准、参数、规格、数量等应符合（）的约定。

A．财务合同B．商务合同C．监理合同D．施工合同

19．在中波、短波广播发射台场地及其外围500m范围内，地形应该是平坦的，总坡度不宜超过（）。

A． 2％ B． 3％ C． 4％ D． 5％

20．当抗震设防烈度为（）时，大区中心、省中心长途通信枢纽楼（站）和市内电话汇接局的蓄电池组的输出端与汇流条间应采用“母线软连接”连接。A． 6度和7度 B． 7度和8度 C． 8度和9度 D． 9度和10度

二、多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。至少有1个错项。错选，本题不得分;少选。所选的每个选项得0.5分)1．相对于频分复用传输系统，时分复用传输系统的优点有（）。

A．差错率低B．安全性好C．数字电路高度集成D．更高的带宽利用率；E．线路设备简单

2．移动通信3G系统采用的新技术有（）。

A．波分复用传送技术B．复杂的编译码及调制解调算法C．快速功率控制D．多址干扰对消 E．智能天线

3．程控数字交换及硬件系统由（）组成

A．话路系统B．控制系统C．外围设备D．操作系统E．应用系统 4．蓄电池的主要指标包括（）。A．电动势B．电流C．终了电压D．开始电压E．循环寿命 5．声音的特性是由（）等要素来描述的。A．响度B．音调C．频率D．音色E．波形 6．布放电缆的基本要求包括（）。

A．电缆的规格、路由走向应符合施工图的规定B．电缆排列必须整齐，外皮无损伤

C．布放走道电缆必须用麻线绑扎D．用于绑扎的麻线必须浸蜡E．布放槽道电缆必须用塑料卡捆扎固定

7．SDH设备的抖动测试项目包括（）。

A．输入抖动容限及频偏B．中心频率与偏离C．输出抖动D．映射抖动和结合抖动E．再生器抖动转移特性

8．广播电视中心电源系统对UPS系统的基本要求是（）。

A．必须是在线式B．必须是后备式C．必须保证没有任何干扰信号的漏放D．必须有较高的可靠性和稳定E．配备一定的后备蓄电池组，延长有效供电时间 9．过失损坏电信线路及其他电信设施，造成重大通信事故的行为包括（）。A．死亡3人／次以上、重伤5人／次以上、造成直接经济损失在500万元以上B．一条或多条国际陆海光（电）缆中断事故C．一个或多个卫星转发器通信连续中断超过60分钟

D．一个或多个卫星转发器通信中断累计超过60分钟E．不同电信运营者的网间通信、长途通信一个方向全阻60分钟

10．民用建筑闭路（监视）电视系统接地要求包括（）。

A．系统接地宜采用一点接地方式B．接地线不得形成封闭回路，不得与强电的电网零线短接或混接C．架空电缆吊线的两端和线路中的金属管道应接地D．防雷接地装置宜与电器设备接地装置和埋地金属管道相连E．防雷接地装置宜与电器设备接地装置不相连时，距离不宜小于30m

三、案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)(一)、背景资料：某项目经理部承包了南方某运营商的直埋光缆线路工程，工程开工时正逢酷暑天气。项目经理部为了保证工期，在施工过程中坚持全天候作业，致使部分施工人员中暑；部分已挖好的光缆沟在放缆前就被冲塌；部分坡坎保护制作不合格，并被质量监督机构在检查中发现，使得项目经理受到警告的处罚。问题：

1．项目经理的安全控制存在哪些问题？

2．冲塌的光缆沟，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？ 3．于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？

(二)、背景资料：某项目经理部负责施工的移动通信基站安装工程包括39个基站的安装及调测工作，工期要求60天，工程保修期1年。项目经理部计划工程后期整理竣工资料。项目经理部在完成了5个基站以后，建设单位提出此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站。由于此工程的设计比较到位，工程中未发生工程变更；由于项目经理部的认真管理，工程中未发生质量、安全事故；由于监理单位的现场监理人员数量有限，部分工程文件的签认不及时。

建设单位将部分验收合格的基站交由代维单位维护，此部分基站即进入到试运行阶段。建设单位在验收完最后一个基站2个月时，组织设计单位、施工单位进行了竣工验收。竣工验收一个月以后，建设单位编制完成初步决算，并到其上级主管部门办理了备案手续。在竣工验收后半年的设备运行过程中，设备运行正常。

在通信基站竣工验收后1年半时，由于部分电池不能充电，建设单位通知施工单位前去处理。问题：

1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？

2．建设单位提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是否合理？项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应做哪些工作？

3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？

4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？

5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？(三)、背景资料：某电信工程公司承担综合楼SDH通信传输设备安装工程，该工程是引进的国外设备。工程进度已完成了60%，质检员在进行阶段性检查时发现大部分测试结果不合格。问题：

1．利用因果分析法图示工程中影响测试质量的因素。2．针对质量因素制定改进措施。

(四)、背景资料：某施工单位通过招投标以定额价格3.2折的费用承揽到通信综合楼电源设备安装工程，合同中规定“施工单位应按照设计施工。除经建设单位同意，工程中发生设计以外的工作量，合同价款不予调整”。施工过程中，施工单位发现部分电源线的线径较细，因此提出改变电源线规格程式的变更申请。建设单位认为工程为包工包料的承包方式，不予追加费用，施工单位因此仍按照设计要求敷设各种电源线。由于投标报价较低，施工单位为了节约费用，将机架的保护接地端子连接到了工作接地线上。

在施工过程中，现场监理人员一直在陪同施工单位施工，观察施工单位的工作过程，并在需要签字的技术文件上都作了签字确认。

工程验收时，建设单位发现部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题。建设单位因此决定另选一家施工单位处理工程中的遗留问题。

在工程试运行阶段，维护人员发现部分电源线温度过高，建设单位因此请现场的其他施工单位及时更换，事故的处理结果也未上报。问题：

1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？ 2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？

3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？

4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？

5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？

6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？(五)、背景资料：某SDH通信传输设备安装工程，共5个站，其中3个中继站，2个终端站。本工程施工地点位于山区，施工时间处于冬季。本工程的工程量如下：

（1）终端站需在旧机房一列内安装3架光传输设备、一列2架DDF、1架ODF设备，电源需从所在列引出，并更换列熔丝基座。

（2）中继站需在新机房内安装1架电源设备、1架光传输中继设备、1架ODF设备。

本工程的电力电缆及辅材需施工单位自购，设备由建设单位指定的厂商提供到现场，测试仪器由施工方准备。合同工期要求30天，并规定因甲方原因造成工期延误5天以内工程承包费不得追加；延误工期违约金5000元/天，超过3天违约金10000元/天；工期提前甲方奖励500元/天。

施工单位通过投标承揽到此工程，并且针对此工程建了项目经理部，项目经理部编制了施工组织设计，其中施工方案中规定：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；3人3天完成中继站安装，2人1天1套仪表完成本机测试；2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。上述时间均包含工程准备、转移时间和竣工文件收集整理时间。为了保证工程目标的实现，在施工组织设计中还编制了质量、进度、安全控制计划。为了降低施工成本，项目经理部选派了2名技术人员参与此项目的施工。

此工程按时开工，在施工过程中，有以下事件：测试时发现个别焊点存在假焊

更换列熔丝基座时发生了电源短路，导致电力室熔丝烧断。项目经理对现场施工质量进行检查时，发现部分测试结果有误。由于冬季山区路滑，自备车辆发生交通事故，一施工人员腿部骨折。机房内尘土较多，机房值班员向施工单位提出警告。

工程经过施工单位的努力按时完工，建设单位组织了验收。工程竣工验收后一年多的时间里，施工单位多次向建设单位催收此项目的施工费，但建设单位一直以资金紧张为由不予支付。问题：

1．本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些？ 2．请设置此工程机架安装的质量控制点。

3．用横道图编制进度计划及人力运用示意图，编制要求：满足工期要求；使用最少的人力资源；成本最低。4．请识别本工程施工现场的危险源。5．本工程应采用哪些措施降低施工成本？

6．本工程竣工资料的竣工文件部分中的应收集哪些资料？

7．本工程安装人员费用100元/（人·.天）；测试人员200元/（人·天）；测试仪表2000元/（套.·天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人。计算本工程最低成本。如增加一套仪器，增加2个成员，工期最多可提前多少天？施工成本会有何变化？仪表使用天数：1×3+5×2+10=23天（注：天数的得来可参考横道图）

调遣人数：10×2+3+2=25（人）（注：天数的得来可参考横道图）

安装人员费用100元/（人·天）；测试人员200元/（人·天）；测试仪表2000元/（套.·天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人（已知）。所以，此时工程最低成本=227×100+46×200+23×2000+1100+25×200=84000元增加仪表后，两个终端站的本机测试可以同时进行，可提前5天，两套仪表同时进行系统测试，可提前5天，共计工期提前10天。

由于测试总工日不变，因此测试人员的费用和仪表的费用不变，仅增加两个人和一套仪表的调遣费。

两个人和一套仪表的调遣费为：200×2+1100=1500元建设单位奖励费用500×10=5000元因此，可以节约费用：5000-1500=3500元单选：ACCAC/CBCBC/BADBD/ABBDC 多选：ABCD/BCDE/ABC/ACE/ABD/ABCD/ACDE/ACDE/ABCE/ABCD 问答题(一)答案：

1．项目经理的安全控制存在哪些问题？

1．（本小题５分）项目经理的安全控制未考虑施工现场的具体环境状况，没有对施工现场的环境状况进行具体分析，没有辨识和评价施工现场的危险源，从而使得部分施工人员在施工过程中发生中暑。

2．冲塌的光沟缆，项目部经理是否可以向建设单位提出索赔的要求？ 2．（本小题７分）对施工过程中被冲毁的光缆沟，项目经理是否应该向建设单位提出索赔的问题，应考虑：合同中是否约定了暴雨为不可抗力；此次所下的暴雨是否为当地气象史上罕见的暴雨。如果往年在此季节经常有此种程度的暴雨，则不可将其作为不可抗力看待，项目经理部由此造成的损失应从雨期施工增加费中支出。如所下的暴雨确实为历年来罕见，项目经理部则应从当地气象部门获取证明材料后，在规定时间内向监理单位（或建设单位）提出索赔申请。3．于此工程尚未完工，质量监督机构是否应该对项目经理就因坡坎质量问题提出警告处罚？为什么？

3．（本小题８分）质量监督机构应该对项目经理部因坡坎质量问题提出警告处罚。因为质量监督机构对项目的工程质量进行监督，是质量监督机构的工作职责。质量监督机构可以对不按技术标准、规范和有关技术文件规定进行设计、施工、监理的单位给予警告和通报批评；对于不重视工程质量，玩忽职守、偷工减料、造成工程质量低劣，遗留隐患多的单位，责令其停工整顿，并按国家和信息产业部有关规定进行处罚。虽然此工程尚未完工，但质量监督机构在质量检查中发现了项目经理部的质量问题，应及时地对项目经理部提出警告，以防止项目经理部就因此而造成材料的浪费和工期的延误。

（二）1．此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括哪些内容？

1．（本小题５分）此工程的竣工资料中，验收文件部分的正文应包括：工程说明、开工报告、建筑安装工程量总表、已安装设备明细表、隐蔽工程签证记录、重大工程质量事故报告表、停（复）工报告、工程变更单和洽商记录、完工通知、验收证书、工程材料盘点单、交接书、备考表。虽然工程中未发生工程变更和质量、安全事故，但工程变更单和洽商记录、重大工程质量事故报告表仍然要附上，但需在上面标明“此工程未发生”相关事项的内容。

2．（本小题４分）如果建设单位已经报其上级主管单位批准以后，提出“此工程项目完成一个基站、验收一个基站、投产一个基站”的要求是合理的。项目经理部若要配合建设单位提出的这个要求，应在部分验收以前将已完成的基站的竣工资料编制好，送交建设单位和监理单位审核，没有问题的话即可由建设单位组织，进行部分验收。对于验收中发现的问题，项目经理部应尽快整改，并由建设单位和监理单位进行复验，没有问题以后即可进入试运行。3．建设单位组织竣工验收的时间选择得合适吗？为什么？建设单位组织的竣工验收存在哪些问题？

3．（本小题４分）建设单位组织竣工验收的时间选择得不合适。因为试运转的时间一般为3个月，而最后一个基站部分验收完后两个月就组织竣工验收显然是不合适的。

建设单位组织的竣工验收存在的问题主要有：竣工验收的时间选择得不合适；参加竣工验收的单位还缺主管单位、维护单位、监理单位、质量监督机构等。4．建设单位在竣工验收的备案工作中存在哪些问题？

4．（本小题３分）建设单位在竣工验收的备案工作中存在的问题主要有：备案时间选择错误，应在竣工验收后15天内备案；备案的单位选择错误，竣工验收应在信息产业部或者省、自治区、直辖市通信管理局或者受其委托的通信工程质量监督机构办理。

5．施工单位是否应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题？为什么？ 5．（本小题４分）施工单位应该按照建设单位的要求前去处理电池的问题。虽然建设单位通知施工单位的时间已经过了保修期，而且电池问题也应该不属于施工单位的责任，但施工单位从服务的角度考虑，还是应该配合建设单位处理此问题。处理此问题时，施工单位可以收取相应的费用。

（四）答案：

1．此工程中，电源线温度过高的问题是谁造成的？哪些工程参与单位在此问题的处理方面应承担责任？为什么？

1．（本小题7分）电源线温度过高的问题是由设计单位的设计失误造成的。设计单位在设计中没有正确地计算电源线的线径，致使电源线在正常使用时发热，从而导致此问题的发生。在施工过程中，施工单位已发现此问题，在向建设单位提出变更要求以后，建设单位不予支持，不给施工单位增加费用也是导致此问题的一个重要原因，对此应承担责任。监理单位没有及时发现问题，因此也应承担相应的责任。施工单位按照设计施工，符合合同要求，并且将设计中存在的问题及时通知了建设单位，只是由于费用未得到补偿而无法进行变更，所以不应对此承担责任。

2．施工单位缆线交叉的问题应如何防范？

2．（本小题3分）施工单位缆线交叉问题的防范措施主要有：布放缆线前应设计好缆线的截面；严格按施工操作规程和工程验收规范要求放缆；做好缆线的整理工作。

3．施工单位在此工程施工过程中存在哪些问题？为什么会存在这些问题？应怎样避免？

3．（本小题7分）施工单位为了降低成本、节约费用，将机架的保护接地线与工作接地线混用，这违反了《工程建设标准强制性条文》的规定，是严格禁止的。部分走线架上的缆线有交叉现象、个别机架垂直度不符合要求、电源线端头漏铜较多等问题也都是施工单位存在的问题。上述问题都是施工单位在工程管理中存在问题的具体体现。施工单位要避免工程中存在的问题，应在工程管理中克服工前策划不到位、没有完善的质量保证措施的问题；承担施工任务的人员应具备相关知识，应能胜任其工作；项目经理部应避免相关人员缺乏质量意识、缺乏责任感以及违规作业等问题的发生；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业指导文件；施工现场应避免监视和测量设备管理不善或失准等问题的发生；现场材料管理人员应按照工程设计要求对设备及材料进行进货检验；在施工过程中应严格检查施工人员的作业质量，以确保工程质量；项目经理部应给作业人员提供适宜的作业环境，以避免环境问题影响到工程质量。4．监理单位在此工程监理过程中存在哪些问题？

4．（本小题3分）从现场监理人员的表现来看，监理单位派到现场的监理人员不懂监理要求，或不熟悉相关规范、技术要求和工程验收标准。也就是说监理单位派到现场的监理人员不能胜任现场的监理工作。

5．建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理是否符合要求？为什么？

5．（本小题4分）建设单位在工程验收时将发现的问题交由其他施工单位处理的做法是不符合要求的。对于在工程初步验收中发现的质量隐患，有条件的应由责任单位随时处理，不能随时处理时应作为遗留问题在日后限期处理。初验时发现的质量隐患应由责任单位采取纠正措施后，重新按照验收规范中的有关规定检查验收。

6．设备试运行阶段发生的问题，建设单位的处理方法是否正确？应如何处理？ 6．（本小题6分）设备在试运行阶段，维护人员发现接地汇集线上的部分电源线温度过高，建设单位请现场的其他施工单位及时更换，这样做是符合要求的。但事故的处理结果未上报是不允许的。建设单位必须在事故发生后的24h内以最快的方式，将事故向上级主管部门及相应的通信工程质量监督机构报告，并要立即按照管理权限组织事故调查；查明事故发生的原因、过程、财产损失情况和对后续工程的影响；组织专家进行技术鉴定；查明事故的责任单位和责任人应负的责任；提出工程处理和采取措施的建议；提交事故调查报告。

（三）1．（本小题10分）从最末一层的原因中选取和识别（一般为3-5个）对结果有最大影响的原因，并对它们做进一步的研究、论证，然后采取措施和控制等，见图3-1所示。

2．（本小题10分）根据因果分析图中的质量因素制定改进措施见表3-1所示。

（五）1．本项目施工组织设计中，必须明确的重要过程有哪些？

（本小题4分）重要过程是指对工程的最终质量起到重大影响或者施工难度大、质量易波动的过程（或工序）。此工程中的重要过程主要有：材料检验、焊接过程、电缆绑扎、列熔丝基座的更换、机架安装、标识、机盘的插拔、单机测试、系统测试、新人员的使用、冬季行车等。2．请设置此工程机架安装的质量控制点。

3．（本小题3分）机架安装的质量控制点包括：基座的位置、水平度；机架安装的位置、垂直度，机架上加固；机架的标志

4．用横道图编制进度计划及人力运用示意图，编制要求：满足工期要求；使用最少的人力资源；成本最低。

5．（本小题5分）本工程要求：10人10天完成终端站安装，2人5天1套仪表完成本机测试；3人3天完成中继站安装；2人1天1套仪表完成本机测试，2人10天1套仪表完成系统测试。其中本机测试和系统测试只配备一套测试仪表。因此其横道图如下图。按照各作业组每天所需的人员数量。累计起来形成了人力运用示意图，如图5-1 所示： 6．请识别本工程施工现场的危险源。

7．（本小题3分）本工程施工现场的危险源有：静电、激光、裸露的电源线、高处的工具、高处未固定好的配件、高温烙铁、电动工具、山区道路、雪天行车等。

8．本工程应采用哪些措施降低施工成本？

9．（本小题4分）本工程降低施工成本的措施主要有：建立合理的组织结构；认真分析施工资源配备数量对利润的影响、依照企业定额进行管理；控制好施工过程中的费用开支；加强财务管理和财务核算；采用合理的施工方法，降低质量成本，减少窝工，不使用的仪表尽快归还等。10．本工程竣工资料的竣工文件部分中的应收集哪些资料？

11．（本小题4分）本工程竣工资料的竣工文件部分中应收集：工程说明；建筑安装工程量总表；已安装设备明细表；工程材料盘点单；开工报告；停（复）工报告；完工通知；工程变更单和洽商记录；重大工程质量事故报告表；验收证书；交接书；隐蔽工程签证记录；备考表等。

12．本工程安装人员费用100元/（人·.天）；测试人员200元/（人·天）；测试仪表2000元/（套.·天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人。计算本工程最低成本。如增加一套仪器，增加2个成员，工期最多可提前多少天？施工成本会有何变化？

13．（本小题7分）如果工程安装人员费用100元/（人·天）；测试人员200元/（人·天）；测试仪表2000元/（套.·天）；仪表调遣1100元/套，人员调遣费按1次200元/人，那么工程最低成本计算如下：安装终端站工日：10人×10天×2站=200工日安装中继站工日：3人×3天×3站=27工日安装工日合计：200+27=227工日中继站本机测试工日：2人×1天×3站=6工日终端站本机测试工日：2人×5天×2站=20工日系统测试工日：2人×10天=20工日测试合计工日：6+20+20=46工日

仪表使用天数：1×3+5×2+10=23天（注：天数的得来可参考横道图）调遣人数：10×2+3+2=25（人）（注：天数的得来可参考横道图）

由于测试总工日不变，因此测试人员的费用和仪表的费用不变，仅增加两个人和一套仪表的调遣费。

5.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇五

1.某人连续5年每年末存入银行20万元，银行年利率6%，按年复利计算，第5年年末一次性收回本金和利息，则到期可以回收的金额为()万元。

A.104.80

B.106.00

C.107.49

D.112.7

4参考答案：D

2.某公司以复利方式于第一年年中向银行一次性借入资金1000万元，借款期限3年，年利率6%，半年计息一次，到期一次还本付息，则第三年年末应向银行偿还的本利和为()万元。

A.1123.6

B.1157.31C.1159.27

D.1163.67

参考答案：C

3.在下列技术方案经济效果评价指标中，属于投资方案偿债能力评价指标的是()。

A.财务内部收益率

B.利息备付率

C.财务净现值

D.总投资收益率

参考答案：B

4.某技术方案建设投资额8250万元(不含建设期贷款利息)，建设期贷款利息为1200万元，全部流动资金700万元，技术方案投产后正常年份的息税前利润500万元，则该技术方案的总投资收益率为()。

A.4.93%

B.5.67%

C.5.93%

D.6.67%

参考答案：A

5.某技术方案前5年的财务净现值为210万元，第6年的净现金流量为30万元，i C=10%，则该方案前6年的财务净现值为()万元。

A.227

B.237

C.240

D.261

参考答案：A

6.某技术方案财务现金流量表，当折现率i1=8%时，财务净现值FNPV1=242.76万元;当折现率i1=10%时，财务净现值FNPV1=-245.7万元.则该技术方案内部收益率的近似值为()。

A.8.01%

B.8.99%

C.9.01%

D.10.99%

参考答案：B

7.某技术方案年设计生产能力8万台，年固定成本1000万元，预计产品单台售价500 元，单台产品可变成本275元，单台产品销售税金及附加为销售单价的5%，则该技术方案盈亏平衡点的生产能力利用率为()。

A.55.5%

B.62.5%

C.80.5%

D.84.3%

参考答案：B

8.在进行单因素敏感性分析时，如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响，一般选用()。

A.A.静态投资回收期

B.B.财务净现值

C.C.财务内部收益率

D.投资收益率

参考答案：C

9.不属于建没工程项目总投资中建设投资的是()。

A.直接费

B.土地使用费

C.铺底流动资金

D.涨价预备费

参考答案：C

10.由于科学技术的进步，不断创新出性能更完善、效率更高的设备，使原有设备相对陈旧落后，其经济效益相对降低而发生贬值。这种磨损称为()。

A.第一种有形磨损

B.第二种有形磨损

C.第一种无形磨损

D.第二种无形磨损

参考答案：D

11.企业所使用的设备在使用一段时间后会发生运行故障，经修理后又可继续使用，这种修理属于()。

A.有形磨损的局部补偿

B.有形磨损的完全补偿

C.无形磨损的局部补偿

D.无形磨损的完全补偿

参考答案：A

12.某租出设备价格为50万元，租期为5年，折现率为8%，附加率为4%，采用附加率法计算租金时，则每年租金不能低于()万元。

A.11.2B.12.0

C.16.0

D.14.0

参考答案：C

13.进行设备租赁与购置方案比选时，设备租赁方案的净现金流量需要与设备购置方案的净现金流量比较差异的部分是()。

A.租赁费×(1-贷款利率)

B.所得税率×(租赁费+贷款利息)

C.所得税率×折旧-租赁费

D.所得税率×租赁费-租赁费

参考答案：D

14.14.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备其所必须具备的功能。但在一定范围内，产品的()之间存在此消彼长的关系。

A.使用成本与维护成本

B.生产成本与使用及维护成本

C.生产成本与寿命周期成本

D.寿命周期成本与维护成本

参考答案：B

15.某轻轨工程，原计划采用甲工艺进行施工，计划工期835天，后经价值工程优化，决定采用乙工艺代替甲工艺，达到了同样的施工质量，且工程成本未变，但工期提前了250天，同时减少业主贷款利息上千万元。根据价值工程原理，该提高建设项目价值的途径属于()。

A.功能提高，成本降低

B.功能不变，成本降低

C.功能提高，成本不变

D.功能不变，成本不变

参考答案：B

16.对新技术方案进行技术经济分析，通过分析、对比、论证、寻求最佳新技术方案。一般来说，除了遵循技术上先进、可靠、适用、合理原则，还应遵循的主要原则是()。

A.技术上先进、适用、合理

B.经济上合理

C.保证质量

D.劳动安全

17.某项目有甲、乙、丙、丁4个可行方案，投资额和年经营成本见下表。

若基准收益率为10%，采用增量投资收益率比选，最优方案为()方案。

A.甲

B.乙

C.丙

D.丁

参考答案：D

18.按成本组成规定，施工企业的材料二次搬运费用属于()。

A.人工费

B.材料费

C.机械使用费

D.其他直接费

参考答案：D

19.某施工企业发生债务重组损失1000万元，应计入()。

A.间接费用

B.营业外支出

C.财务费用

D.管理费用

参考答案：B

20.以下费用不属于管理费用的是()。

A.管理人员工资

B.差旅交通费

C.财产保险费

D.营业费用

参考答案：D

21.施工企业的主营业务收入主要是()。

A.施工承包合同收入

B.机械作业收入

C.材料销售收入

D.固定资产出租收入

参考答案：A

22.某跨项目的合同总收入10000万元，预计合同总成本8500万元。资产负债表日，以前会计累计已确认的收入6000万元，该工程现已完成工程进度的80%，则当期应确认的合同收入为()万元。

A.1500

B.2000

C.3200

D.4000

参考答案：B

23.根据建办标[2016]4号文件规定，下列关于建筑安装工程费用的税金说法错误的是()。

A.建筑安装工程费用的税金是应计入建筑安装工程造价的增值销项税额

B.工程造价=税前工程造价×(1+4%)

C.税金=税前工程造价×税率(或征收率)

D.税金=[工程造价/(1+税率(或征收率))] ×税率(或征收率)

参考答案：B

24.我国《企业会计准则》规定，企业应当以()为基础进行会计确认、计量和报告。

A.权责发生制

B.收付对等制

C.收付发生制

D.权责对等制

参考答案：A

25.利润表的内容不包括下列()。

A.营业利润

B.利润总额

C.净利润

D.预收款

参考答案：D

26.财务分析的方法不包括有()。

A.趋势分析法

B.比率分析法

C.因素分析法

D.结构分析法

参考答案：D

27.下列不属于企业基本筹资方式的是()。

A.短期银行借款

B.商业信用筹资

C.长期借款筹资

D.赊购间接筹资

参考答案：D

28.企业持有的现金成本不包括()。

A.储存成本

B.机会成本

C.管理成本

D.短缺成本

参考答案：A

29.ABC管理法中被归为A类，给予重点管理的是()。

A.品种少.占用资金大的存货

B.采购比较困难的存货

C.对企业十分重要的存货

D.品种多.占用资金少的存货

参考答案：A

30.以下内容不属于工程建设其他费用中的与项目建设有关费用的是()。

A.研究试验费

B.环境影响评价费

C.涨价预备费

D.工程保险费

参考答案：C

31.某项目进口一批生产设备，FO B价为650万元，CIF价为830万元，银行财务费费率为0.5%，外贸手续费费率为1.5%，关税税率为20%，增值税税率为17%，该批设备无消费税、海关监管手续费，则该批进口设备的抵岸价是()万元。

A.1181.02

B.1181.92

C.1001.02

D.1178.32

参考答案：A

32.关于联合试运转费的说法，正确的是()。

A.试运转收入大于费用支出的工程，不列此项费用

B.联合试运转费应包括设备安装时的调试和试车费用

C.试运转费用大于收入的工程，不列此项费用

D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用应计入联合试运转费

参考答案：A

33.为安装进口设备，聘用外国工程技术人员进行指导所发生的费用应计入()。

A.研究试验费

B.工程承包费

C.引进技术和进口设备其他费用

D.生产准备费

参考答案：C

34.某项目的设备及工器具购置费2000万元，建筑安装工程费800万元，工程建设其他费200万元.基本预备费费率5%。则该项目的基本预备费为()万元。

A.100

B.110

C.40

D.150

参考答案：D

35.某新建项目。建设期为3年，共向银行贷款1800万元。贷款分别为：第1年400万元，第2年800万元，第3年600万元，年利率为5%，则建设期利息为()万元。

A.100

B.128.025

C.150

D.200

参考答案：B

36.属于建筑安装工程费中的材料费的有()。

A.材料二次搬运费

B.材料检验试验费

C.脚手架费

D.材料运输损耗费

参考答案：D

37.施工企业为职工缴纳工伤保险费应计入()。

A.措施费

B.规费

C.企业管理费

D.人工费

参考答案：B

38.以下内容不属于国际投标报价的决策影响因素的有()

A.成本估算的准确性

B.期望利润

C.风险偏好

D.工期

参考答案：D

39.当初步设计的设备清单不完备或仅有成套设备的重量时，可以采用的设备安装工程概算方法是()。

A.概算指标法

B.预算单价法

C.扩大单价法

D.类似工程预算法

参考答案：C

40.以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是()。

A.施工定额

B.预算定额

C.概算定额

D.施工机械台班使用定额

6.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇六

（完整Word解析版）

一、单项选择题

1.设计使用年限50年的普通住宅工程，其结构混凝土的强度等级不应低于（）A.C20B.C25C.C30D.C35 答案：A解析：设计年限为50年的建筑物，其混凝土等级不应低于C20，参考教材P5

2.基础部分必须断开的是（）

A.伸缩缝B.温度缝C.沉降缝D.施工缝答案：C解析：沉降缝的基础必须分开。教材P29

3.均布荷载作用下，连续梁弯矩分布特点是（）

A.跨中正弯矩，支座负弯矩B.跨中正弯矩，支座零弯矩 C.跨中负弯矩，支座正弯矩D.跨中负弯矩，支座零弯矩答案A

解析：教材P25

4.楼梯踏步最小宽度不应小于0.28m的是（）的楼梯

A.幼儿园B.医院C.住宅套内D.专用疏散答案：B解析：教材P34

5.下列防水卷材中，温度稳定性最差的是（）

A.沥青防水卷材B.聚氯乙烯防水卷材 C.高聚物防水卷材D.高分子防水卷材答案：A

解析：参考教材P84

6.有抗震要求带肋钢筋，其最大伸长率不应小于（）%

A.7B.8C.9D.10 答案C

解析：参考教材P48

7．混凝土试件标准养护的条件是（）。

7.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇七

专业工程管理与实务（机电工程专业）

一、单项选择（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1.平面控制网的测量方法有（）。

A.三角测量法、导线测量法、水准测量法 B.水准测量法、电磁波测量法、三边测量法 C.水准测量法电磁波测量法、三角测量法 D.三角测量法、导线测量法、三边测量法『正确答案』D

2.无机非金属硅酸盐材料包括水泥、玻璃、（）等。A.橡胶B.陶瓷 C.塑料D.涂料『正确答案』B

3.负载作三角形连接时的相电压是星形连接时的相电压的（）倍。A.B.C.1/D.1/ 『正确答案』A

4.自动控制的闭环控制系统特点之一是（）。

A.控制作用的传递具有单向性 B.由偏差产生对系统输入量的控制 C.抗干扰性较差

D.由偏差产生对系统被控量的控制『正确答案』D 5.在工程实际中，经济管径的确定与流速的选择有关。下列表述错误的是（）。A.密度大的流体，流速取小些

B.对含有固体杂质的流体，流速取大些

C.对于真空管路.选择的流速必须保证产生的压力降△P高于允许值 D.黏度大的流体，流速取小些『正确答案』C

6.三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（）。A.L1、N、L2、L3B.L1、L2、N、L3 C.L1、L2、L3、ND.N、L1、L2、L3 『正确答案』A

7.长输管道线路勘察完成后，由设计单位向施工单位进行路线（）工作。A.交桩B.定位 C.测量D.放线『正确答案』A

8.管道上的热工仪表应按（）的位置进行安装。A.便于操作B.业主要求 C.设计确定D.现场协调『正确答案』C

9.对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（）确定，不得任意改变。A.设计B.规范 C.试验D.业主『正确答案』C

10.现场组对焊接的容器在钢平台上组对成封头后，应对（）进行检查。A.几何尺寸B.每道焊口 C.开口位置D.外圆周长差『正确答案』B

11.通风与空调系统联合试运转及测试调整由（）单位负责组织实施。A.建设B.施工 C.设计D.监理『正确答案』B 12.消防工程现场检查主要是核查（）是否符合经审核批准的消防设计。A.测试的结果B.有关书面资料 C.工程实体D.工艺设备和仪表『正确答案』C

13.起重工程中，钢丝绳一般由（）钢丝捻绕而成。A.低碳钢B.中碳钢 C.高碳钢D.合金钢『正确答案』C 14.把焊接变形降到最小的焊接方法是（）。A.气体保护焊B.电弧焊 C.埋弧自动焊D.气焊『正确答案』A

15.施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（）检定。A.仲裁B.使用 C.首次D.周期『正确答案』D

16.为防止工程项目施工使用的自备电源误入市政电网，施工单位在使用前要告知（）并征得同意。

A.供电部门B.电力行政管理部门 C.建设单位D.安全监督部门『正确答案』A

17.依据我国相关法律规定，特种设备安装、改造、维修单位必须经（）特种设备安全监督管理部门的许可，取得资格，才能进行相应的生产活动。A.国务院B.省级 C.市级D.低级『正确答案』A

18.《工业金属管道工程施工及验收规范》规定，阀门的壳体实验压力不得不小于公称压力的（）倍。A.1.10B.1.15 C.1.25D.1.50 『正确答案』D

19.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》规定，焊工应按规定的（）及焊接技术措施进行施焊。

A.焊接作业指导书B.焊接工艺评定 C.焊接工艺方案D.焊接规程『正确答案』A

20.钢网架结构总拼完成后应测量其挠度值，所测的挠度值不应超过相应设计值的（）倍。A.1.1B.1.15 C.1.20D.1.25 『正确答案』B

二、多项选择题（共10题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）21.建筑设备自动化系统的基本功能包括（）。A.监视建筑设备的运行状态 B.实施超限调整

C.自动调节建筑设备的运行状态 D.自动诊断并修复设备故障 E.实现能源管理自动化『正确答案』ABCE

22.验收施工单位提供的设备基础混凝土强度的质量合格证明书。主要检查（）是否符合设计要求。

A.强度B.水泥 C.配合比D.砂石 E.养护

『正确答案』ACE 23.大型设备的解体安装要保证（）。

A.设备的定位位置精度B.各设备间相互位置精度 C.再现设备制造精度D.再现设备装配精度 E.各设备间相对运动精度『正确答案』ABCD

24.成套配电柜调试前应检查的项目包括（）等。A.机械、电气闭锁应动作准确、可靠 B.动、静触头的中心线应一致，接触紧密

C.柜内控制电缆的位置不应妨碍手车进出，并应牢固 D.柜内照明齐全

E.二次回路辅助开关的切换接点应动作准确，接触可靠『正确答案』ABDE

25.位置误差是指实际要素的位置对基准的变化量，下列属于位置误差的有（）。A.平面度B.平行度 C.同轴度D.圆柱度 E.对称度

『正确答案』BCE

26.起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的（）。A.自重B.额定起重量

C.最大幅度D.最大起升高度 E.工作速度

『正确答案』BCDE

27.主持焊接工艺评定的人员应是（）。A.探伤工程师B.焊接工程师 C.金相分析师D.热处理工程师 E.焊接技师『正确答案』BE

28.根据《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定，（）须带负荷试运转。A.风机B.车床 C.泵D.铣床 E.压缩机

『正确答案』ACE

29.高压真空断路器在验收时，制造厂应提供（）等技术文件。A.产品说明书B.试验记录 C.调整记录D.合格证件 E.安装图纸

『正确答案』ABDE

30.工业炉冬季砌筑时，下列措施正确的是（）。A.应在采暖环境中进行

B.工作地点和砌体周围的温度均不应低于5℃ C.耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上 D.调制高铝水泥耐火浇注的水温不应超过60℃ E.耐火浇注料施工过程中，应及时加入促凝剂『正确答案』ABC

三、案例分析题（共5题，（一）、（二）、（三）题各20分，（四）、（五）题各30分）

（一）背景资料

某送变电工程公司承接了我国西部某高压输电线路8个塔基的施工建设项目，工期1年。工程施工特点为：野外露天作业多，高空作业多，山地施工多，冬季气温低，50%的塔基建在山石上，需要爆破处理。对此，该工程公司项目部根据职业健康、安全与环境进行了主要风险因素识别。按项目部风险管理组、项目管理部门和班组进行了分级风险管理策划，同时要求班组长要对施工技术方案控制的一些特别活动风险因素进行识别和评价。项目部还制定了项目安全生产责任制，把安全责任目标分解到岗，落实到人。其中项目经理安全职责是：施工过程发生安全事故时，必须按照安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防范措施；定期组织安全生产检查和分析，制定相应预防措施；严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；制定和执行安全生产管理办法等。问题

1.根据工程施工特点识别出该工程有哪些主要风险因素? 『正确答案』该工程主要风险因素有：物体打击（砸伤）、山体滑坡、触电（雷击）、高处坠落、爆炸、冻伤（6分）。

2.根据所识别的风险因素，指出该工程会出现的紧急状态。『正确答案』该工程的紧急状态主要有：触电（雷击）、高空坠落、爆炸、滑坡（4分）。3.风险管理组在风险管理策划中主要负责哪些工作? 『正确答案』风险管理组负责：对本项目运行过程中的特殊活动主要风险因素进行识别、评价（分析）（2分），针对风险采取预防和降低措施（2分）。

4.简述风险管理策划中对班组长要求的看法。班组长在风险管理策划中应负责哪些工作? 『正确答案』对班组长的要求不对（1分），班组长应对每天的施工活动进行危险分析（1分），工作中向班组成员交待危险源（1分），采取预防措施（落实措施）（1分）。5.背景资料中，项目经理还应负哪些安全职责? 『正确答案』项目经理应负的安全职责还有：认真贯彻安全生产法规和规章制度（1分），严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度（1分）。

（二）背景资料

某市博览中心的机电工程由某安装公司总承包，合同约定，安装公司负责设备采购、施工和试运行验收，工期为2个月，合同价为固定总价。机电工程中的一些主要设备由业主指定供货商，其中空调工程的冷水机组等设备，业主指定了某国厂商的产品。安装公司及时向厂商进行了产品询价，得知设备从订货、运输到施工现场最少需要6个月。安装公司依据冷水机组的型号、规格、数量、技术标准、到货地点、质量保证、运输手段、结算方式和产品价格与厂商签订了设备供货合同。

工程施工到6个月后，因该国的政局不稳定，冷水机组等设备延期60天到达我国口岸，所以冷水机组等设备在通关时，未经商检就直接运到施工现场。安装公司组织本公司人员对设备进再了开箱验收。因设备晚到60天，安装公司调整了施工进度计划，增加施工人员和机械设备，加班加点，冷水机组等设备按原计划安装到位，通电试运行并验收合格。由于安装公司因赶工期增加了费用支出，向业主提出费用索赔，被业主拒绝。问题

1.结合背景写出安装公司采购冷水机组等设备的采买程序。

『正确答案』安装公司采购冷水机组的采买程序是：向厂商实施询价（1分），接受厂商报价（1分）对厂商的报价评审（1分），与厂商协调（谈判）价格（1分），签订合同（1分）。

2.安装公司与厂商订立的设备供货合同中还应包括哪些内容? 『正确答案』安装公司与厂商订立的设备供债合同中还应有冷水机组等设备的包装标准（1分），验收方法（1分），运输要求（1分）,供货期限（1分）违约责任（1分）。3.冷水机组到达施工现场开箱验收还应有哪些人员参加？

『正确答案』冷水机组等设备的开箱验收，参加的人员还应有业主（1分），监理单位（1分），供货厂商（1分），海关（1分），商检部门（1分）代表。

4.针对背景中的风险，安装公司在订立设备采购合同时应采取什么对策？

『正确答案』安装公司在订立设备采购合同时。应在合同条款中明确供货商应承担的风险责任（1分）和赔偿条件（违约条款）（1分），进行相应的投保（保险）（1分）。5.说明安装公司向业主提出索赔被拒绝的理由。

『正确答案』因为安装公司与业主签订的机电工程合同价为固定总价（1分），设备采购合同是安装公司与厂商签订的（1分），所以安装公司增加的费用不能向业主索赔。

（三）背景资料

某施工单位承包的机电安装单项工程办理了中间交接手续，进入联动试运行阶段。建设单位未按合同约定，要求施工单位组织并实施联动试运行，由设计单位编制试运行方案。施工单位按要求进行了准备，试运行前进行检查并确认：（1）已编制了试运行方案和操作规程；（2）建立了试运行须知，参加试运行人员已熟知运行工艺和安全操作规程。工程及资源环境的其余条件均一满足要求。

联动试运行过程中，一条热油合金钢管道多处出现泄漏，一台压缩机震动过大，试运行暂停。经检查和查阅施工资料，确认管道泄漏是施工质量问题。压缩机安装检验合格后，由于运行介质不符合压缩机的要求，为进行单机试运行，经业主和施工单位现场技术总负责人批准留待后期运行。

问题处理完毕后，重新开始试运行并达到规定的要求。经分析、评定确认联动试运行合格。施工单位准备了“联动试运行合格证书”，证书内容包括：工程名称；装置、车间、工段或生产系统名称；试运行结果评定；附件：建设单位盖章、现场代表签字；设计单位盖章、现场单位签字；施工单位盖章、现场单位签字。问题

1.按照联动试运行原则分工，指出设计单位编制联动试运行方案，施工单位组织实施联动试运行的不妥，并阐述正确的做法。

『正确答案』按照联动试运行的分工，施工单位不负责组织实施试运行（1分），设计单位不负责编制方案（1分）。

正确的做法是：由建设单位组织编制联动试运行方案（2分）并组织实施（2分）。2.指出试运行前检查并确认的两个条件中存在的不足。

『正确答案』第（1）条件中：试运行方案还应经过批准（2分）。

第（2）条件中：试运行参加人员还应通过安全生产考试（或持证上岗）（2分）。

3.已办理中间交接的合金钢管道在联动试运行中发现的质量问题，应由谁承担责任？说明理由。

『正确答案』应由施工单位承担质量责任（2分）。中间交接只是保管、使用责任的移交（1分），施工单位仍应对工程施工质量（交工验收）负责（3分）。

4.压缩机由于介质原因未进行单机试运行，在联动试运行时，施工单位应采取哪些措施？『正确答案』在联动试运行前，应采取的措施是：（1）将压缩机与试运行系统隔离（进行保护）（1分），（2）切断动力源（解除连锁）（1分）。5.指出施工单位准备的“联动试运行合格证书”的缺项。『正确答案』缺少“试运行时间”（1分），“试运行情况”（1分）两项。

（四）背景资料

某机电安装工程公司承接一汽车厂重型压力机车间机电设备安装工程，工程内容包括设备建造、压机的就位安装、压力管道安装、自动控制工程、电气工程和单机试运行等。其中压机最高22.5m，单件最重为105t。合同工期为4个月。合同约定，工期每推迟一天罚10000元，提前一天奖励5000元。

该公司项目部对承接工程进行分析，工程重点是压机吊装就位，为此，制定了两套压机吊装方案。第一套方案，采用桅杆式起重机吊装，经测算施工时间需要50天，劳动力安排日平均为30人，参照相关定额预算人日平均工资50元，机械台班费及新购置钢丝绳和索具费用共20万元，其他费用2.5万元。第二套方案，采用两台100t汽车式起重机抬吊，但需要租赁，机械租赁费用1万元/日·台。经测算，现场共需14天，与第一套方案相比人工费可降低70%，其他费用可降低30%。

该项目部台理选择了吊装方案，注重安全管理，合理调度。加强了各阶段的成本控制，尤其对压机吊装成本费用控制很严。吊装队发挥了积极性，如期完成任务，为后面工序创造了良好条件，使该工程项目提前8天完成了施工任务。问题

1.该工程项目应编制何种类型施工组织设计和专项施工方案？『正确答案』该工程项目应编制单位工程施工组织设计（机电安装工程施工组织设计）（2分）。专项施工方案有：压机吊装方案（2分），压力管道组焊和试压方案（压力管道安装方案）（1分）和单机试运行方案（1分）。

2.项目部进行设备监造验收的主要依据有哪些？

『正确答案』项目部进行设备监造验收的主要依据是：设备订货合同（2分）；设计文件（设备技术规范书、图纸和材料清册）（2分）；监造大纲（2分）。3.计算每套压机吊装方案的成本费用。『正确答案』第一套吊装方案的成本费用 50×30×50+200000+25000=300000（元）（4分）第二套吊装方案的成本费用

50×30×50×（1－70%）+10000×2×14+25000×（1－30%）=320000（元）（4分）4.对两套压机吊装方案进行技术经济分析，该项目部应选用哪套方案？

『正确答案』技术经济分析：用技术先进、安全可靠、工期缩短、降低成本等方面进行比较（2分），为以后安装工序创造条件，按合同约定还可以获得提前工期奖（5000×8=40000元）（2分）。

结论：该项目部应选用第二套吊装方案（4分）。

5.按问题4选用的吊装方案，吊装成本降低车是多少？『正确答案』采用第二套压机吊装方案后的实际成本费用：320000-8×5000=280000（元）吊装成本降低率：=12.5%（2分）。

（五）背景资料

某公司以PC方式总承包一大型机电工程，总包单位直接承担全厂机电设备采购及全厂关键设备的安装调试，将其他工程分包给具备相应资质的分包单位承担。施工过程中发生下列事件：

事件

一、钢结构制作全部露天作业，任务还未完成时雨季来临，工期紧迫，不能停止施工；

事件

二、储油罐露天组对焊接后，经X射线检测，发现多处焊缝存在气孔、夹渣等超标缺陷，需返工；

事件

三、设备单机无负荷试运转时，发现一台大型排风机制造质量不合格；

事件

四、单位工程完工后，由建设单位组织总包单位、设计单位共同进行了质量验收评定并签字。问题

1.事件一中，雨季施工为什么易发生焊接质量问题？焊接前应采取哪些措施? 『正确答案』雨季空气湿度大（1分）焊条易受潮（1分）、焊缝积水或锈蚀（1分）。措施：焊条烘干（1分），焊条保温（如保温桶）（1分），焊件局部干燥（1分）、防雨措施（如防雨棚等）（1分），焊缝除锈或清理（1分）。

2.参考样图绘制油罐焊缝出现气孔和夹渣的因果分析图。（注：绘制在答题卡上）

『正确答案』

（答出第一层面因素人、机、料、法、环各得1分，最多4分；每个支线至少各答对一个可得1分，最多4分。）

3.事件三中，风机质量不合格主要责任应由谁来承担？说明理由。『正确答案』应由总包单位负主要责任（2分）理由：①设备是总包单位采购（1分）；②设备是总包单位监造（1分）；③设备出厂进场由总包单位验收（1分）。

4.指出事件四中，单位工程验收评定的成员构成存在哪些缺陷。『正确答案』验收评定单位缺监理单位（2分），质量监督部门（2分），分包单位（1分）。5.工程验评后，分包单位应做哪些工作？

8.一级建造师《建设工程项目管理》考试试题及答案篇八

一、单项选择题

1.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，为变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

【答案】A 【解析】考点：建筑施工企业的法定代表人变更。建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后10日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。参见教材P221页第六章第1节。

2．关于建设工程代理的说法，正确的是（）。A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代表关系

【答案】C 【解析】选项A，正确应为招标的组织形式包括自行招标和委托招标，招标人具备自行招标能力的也可以自行招标。选项B，正确为在委托代理中，代理人可以辞去委托。选项D，正确为法定代表人与代表法人之间，不需要法人授权，法定代表人的行为就是法人的行为。参见教材P15。

3.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权让给甲，关于各方权利的说法，正确的是（）A.甲的地役权因办理登记而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权人设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】D 【解析】A错误，正确应为甲的地役权因签订合同而设立。B错误，正确应为乙转让土地使用权无需经甲同意。C错误，正确应为土地所有权人设立地役权需经乙同意，土地上已设立土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。参见教材P21。

4.在施工过程中，某施工企业的安全生产条件不符合国家规定，致使多人重伤和死亡，该施工企业的行为构成（）。A.重大责任事故罪 B.强令违章冒险作业罪 C.重大劳动安全事故罪 D.工程重大安全事故罪【答案】C 【解析】考点：建设工程领域常见刑事责任。建设工程领域常见罪名主意包括以下三个，主要通过客观行为区分：工程重大安全事故罪—降低工程资料标准，造成重大安全事故的。重大责任事故罪—在生产、作业中违反有关安全管理的规定，或强令他人违章冒险作业的。重大劳动安全事故罪—安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定的。故此题选C。参见教材P48。

5.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制 B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年 D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

【答案】A 【解析】考点：劳动仲裁。选项B，正确为劳动争议发生后，当事人可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解。选项C，劳动争议申请仲裁的时效期限为1年。选项D，仲裁时效期间正确应为从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。参见教材P164。

6.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（）A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，见者单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实、准确、完整

D.建设单位应当拆除施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案报送有关部门备案

【答案】C 【解析】考点：建设单位安全责任。参见教材P274。

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）

A.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

B.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 C.建筑起重器械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

D.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

【答案】D 【解析】考点：机械设备等单位相关的安全责任。选项A，实行施工总承包的，施工总承包单位应当与安装单位签订建筑起重机械安装、拆卸工程安全协议书；选项B，施工总包承包单位需要对专项施工方案审核；选项C，建筑起重机械安装完毕后，使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收。参见教材P281-282。

8.某施工企业的项目经理李某在工程施工过程中订立材料采购合同，承担该合同付款责任的是（）A.李某 B.施工企业

C.李某所属施工企业项目经理部 D.施工企业法定代表人

【答案】B 【解析】考点：代理人的法律特征。项目经理是施工企业的代理人，他的行为后果由该代理人承担法律责任。参见教材P13。

9.关于评标的说法，正确的是（）

A.评标委员会认为所以投标都不符合招标文件要求的，可以否决所以投标 B.招标项目设有标底的，可以以投标报价是否接近标底作为中标条件 C.评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的，视为不同意评标结果 D.投标文件中有含有不明确的内容的，评标委员会可以口头要求投标人作出必要澄清、说明

【答案】A 【解析】考点：招标基本程序。选项B，标底只能作为评标参考；选项C，拒绝签字且不说明理由的，视为同意评标结果；选项D，应当书面通知投标人做出澄清、说明。参见教材P89-90。

10.关于工伤医疗停工留薪期的说法，正确的是（）A.在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少 B.停工留薪期一般不超过12个月

C.工资由所在单位在停工留薪期结束后一次性支付

D.停工留薪期满后仍需治疗的，工伤职工不再享受工伤医疗待遇

【答案】B 【解析】考点：工伤保险的规定。职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的，继续享受工伤医疗待遇。参见教材P255。

11.关于民事诉讼举证期限的说法，正确的是（）

A.人民法院可以在案件审理过程中确定当事人的举证期限

B.人民法院确定举证期限，第一审普通程序案件不得少于10日 C.举证期限可以由当事人协商，并经人民法院准许 D.当事人逾期提供证据，人民法院不予采纳

【答案】C 【解析】考点：证据的应用。选项A，人民法院在案件审理钱的准备阶段确定当事人的举证期限；选项。

12.关于仲裁的说法，正确的是（）A.仲裁委员会隶属行政机关 B.仲裁以公开审理为原则 C.仲裁委员由当事人协商确定 D.仲裁裁决作出后可以上诉【答案】C 【解析】考点：民事纠纷的法律解决途径。选项A，仲裁委员会独立与行政机关，与行政机关没有隶属关系；选项B，仲裁以不公开审理为原则；选项D，仲裁裁决不能上诉。参见教材P332。

13.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利 C.乙材料供应商应当返还给甲材料供应商

D.甲材料供应商可以依据买卖合同要求乙材料供应商返还

【答案】C 【解析】考点：不当得利。本题构成不当得利，得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。参见教材P24。

14.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任 C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任 D.乙公司向甲施工企业承担责任

【答案】D 【解析】考点：违约责任及违约责任的免除。违约具有相对性。《合同法》规定，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任，当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解除。参见教材P141。

15.根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，（）除外。A.合同约定的工程验收合格的 B.合同约定工程尚未开工的

C.合同约定的工程主体已经完成的

D.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天的【答案】A 【解析】考点：建造师受聘单位和执业岗位范围。建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。三种情形除外：1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；2）合同约定的工程竣工验收合格的；3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含120天），经建设单位同意的。参见教材P77。

16.某施工企业准备将一项发现创造申请专利，导致该发明的创造新颖性丧失的情形是（）。

A.申请日前五个月被他人泄密的

B.申请日前三个月在学术论文中发表的 C.申请日当日在规定的技术会议上首次发表的

D.申请日前三个月在中国政府承认的国际展览会首次展出的【答案】B 【解析】考点：专利权。申请专利的发明创造在申请日前6个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（1）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（2）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（3）他人未经申请人同意而泄露其内容的。故本题C错误。参见教材P27。

17.建筑施工企业变更法定代表人的，应当到安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续的时间，变更后（）内。A.10日 B.5日 C.15日 D.20日

【答案】

【解析】考点

18.关于建设工程返修中法律责任的说法，正确的是（）。

A.因施工企业原因造成的质量问题，施工企业应当负责返修并承担费用 B.已发行的工程质量缺陷，由缺陷责任方修复 C.严重工程质量问题相关责任单位已被撤销的，不可追秀项目负责人的责任 D.建设工程返修的质量问题仅指竣工验收时发行的质量问题

【答案】A 【解析】考点：建设工程的返修。参见教材P299。

19.关于工程建设地方标准实施的说法，正确的是（）。

A.工程建设地方标准不得与国家标准相抵触，也不得独立实施 B.工程建设地方标准应报省级建设行政主管部门备案，方可在建设活动中使用

C.工程建设地方标准中直接涉及人民生命财产安全、环境保护的条文可直接作为强制性条文

D.工程建设地方标准与行业标准相抵触的规定，自行废止

【答案】D 【解析】考点：工程建设地方标准。参见教材P288-299。

20.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的 B.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

【答案】B 【解析】考点：安全生产许可证的有效期。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。参见教材P221。

21.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。A.债务 B.担保物权 C.所有权 D.用益物权

【答案】C 【解析】考点：物权的种类。所有权是所有人依法对自己财产（不动产或动产）所享有的占有、使用、收益和处分的权利。参见教材P19。

22.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。A.经建设单位同意，由施工企业负责修改 B.经建设单位同意，由设计单位负责修改 C.由施工企业负责修改，经监理单位审定 D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

【答案】B 【解析】考点：按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。参见教材P295。

23.甲在乙拥有使用权的土地上设立地役权并办理了等级，乙将自己的土地使用权让给丙。

A.甲的地役权因办理等级而设立 B.乙转让土地使用权应经甲同意

C.土地所有权设立地役权不必经乙同意 D.甲的地役权对丙具有约束力

【答案】

【解析】考点。参见教材P。

24.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。A.设计单位项目负责人对因设计导致的工程质量问题承担责任 B.设计单位可以在设计文件中指定建筑材料的供应商

C.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明 D.设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限

【答案】A 【解析】考点：勘察、设计单位相关的质量责任和义务。参见教材P307-309。

25.关于工程建设中使用建筑材料的说法，正确的是（）。A.建筑材料应该向建设单位采购

B.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验不合格的，应当拒绝使用 C.建设单位招标采购建筑材料的，可以指定三个以上品牌 D.建设单位采购的建筑材料经施工企业检验合格，使用后被证实属于不合格材料的，应由施工企业承担责任

【答案】B 【解析】考点：建设单位及相关单位的质量责任和义务。参见教材P306。

26.关于施工企业资质证书的申请、延续和变更的说法，正确的是（）。A.企业首次申请资质应当申请最低等级资质，但增项申请资质不必受此限制 B.施工企业发生合并需承继原建筑业企业资质的，不必重新核定建筑业企业资质等级

C.被撤回建筑业企业资质的企业，可以在资质被撤回后6个月内，向资质许可证机关提出核定低于原等级同类别资质的申请

D.资质许可机关逾期为做出资质准予延续决定的，视为准予延续

【答案】D 【解析】考点：施工企业资质证书的申请、延续和变更。参见教材P63-65。

27.关于建筑市场行为公布的说法，正确的是（）。A.行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告

B.招标投标违法行为记录公告涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的记录一律不得公开

C.原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，无需在公告平台上予以声明

D.企业整改经审核确实有效的，可以缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月

【答案】D 【解析】考点：建筑市场诚信行为的公布。参见教材P116-117。

28.关于行政诉讼案件审理的说法，正确的是（）。A.行政诉讼期间，被诉行政行为停止执行

B.涉及商业秘密的行政诉讼案件一律不得公开审理

C.人民法院对行政案件宣告判决前原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定

D.人民法院审理行政赔偿案件不适用调解

【答案】C 【解析】考点：行政诉讼的审理、判决和执行。参见教材P379-380。

29.下列债中，属于当事人之间按照约定产生的债是（）。A.侵权之债

B.不当得利之债 C.无因管理之债 D.合同之债

【答案】D 【解析】考点：建设工程债的发生依据。在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。本题中合同之债最合理。参见教材P24。

30.关于招标文件的说法，正确的是（）。

A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价

B.潜在招标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出 C.招标人应当在招标文件中载明投标有效期，投标有效期从提交投标文件的截止之日算起

D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少10日之前，通知所有获取招标文件的潜在招标人

【答案】C 【解析】考点：招标基本程序。参见教材P87。

31.当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定 C.工程所在地的基层人民法院裁定 D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】B 【解析】考点：仲裁协议的效力。当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。参见教材P359。

32.仲裁机构受理仲裁案件经调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结构制作裁决书。关于调解书和裁决书的说法，正确的是（）。A.调解书不具有强制执行效力

B.调解书自作出之日起发生法律效力 C.调解书与裁决书具有同等法律效力 D.裁决书不可以申请撤销

【答案】C 【解析】考点：仲裁协议的效力。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。当事人自愿调解的，仲裁庭应当调解。调解不成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书。调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力。在调解书签收前当事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。参见教材P361。

33.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法正确的是()。

A.城镇排水主管部门实施排水许可不得收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证 C.排水许可证的有效期，由建设主管部门根据工期确定 D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水【答案】A 【解析】考点：水污染的防冶。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定，但不得超过施工期限。排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位罝和数量、排放的污染物项目和浓度等要求排放污水。参见教材P197。

34.建设单位领取施工许可后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。A.发证机关核验施工许可证 B.发证机关受贿施工许可证 C.施工企业重新办理施工许可证 D.施工许可证自行废止

【答案】D 【解析】考点：延期开工、核验和重新办理批准的规定。申请施工许可证后，既不开工也不申请延期，施工许可证自行废止。参见教材P57。

35.关于分包工程的税法，正确的是（）。

A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保

B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成

C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任 D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成【答案】D 【解析】考点：建设工程分包的规定。选项A，分包单位可以要求总包提供付款担保，因为分包单位的工程款是由总包单位支付的；选项B，中标人如果要进行分包，除在合同中明确写明外，需要经过建设单位同意才可以进行专业分包；选项C,中标人（总包）和分包人就分包工程对建设单位承担连带责任。参见教材P108-109。

36.在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前 C.仲裁案件裁决作出前 D.仲裁庭言次开庭前

【答案】D 【解析】考点：仲裁协议的效力。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。参见教材P359。

37.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册 B.处以一定比例的罚款 C.不得再担任项目负责人

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

【答案】A 【解析】考点：注册人员未执行法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对认定有挂靠行为的个人，不得再担任该项目施工单位项目负责人；有执业资格证书的吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册；造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，终身不予注册。参见教材P81。

38.根据《文物保护法实施条例》，关于文物保护单位保护范围的说法，正确的是（）。

A.设区的市文物保护单位由设区的市文物行政部门划定保护范围 B.自治州级文物保护单位由自治州城乡规划行政部门划定保护范围 C.全国重点文物保护单位由国务院文物行政部门划定必要的保护范围 D.县级文物保护单位由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围

【答案】D 【解析】考点：文物保护单位的保护范围。全国重点文物保护单位和省级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由省、自治区、直辖市人民政府划定必要的保护范围，设区的市、自治州级和县级文物保护单位自核定公布之日起1年内，由核定公布该文物保护单位的人民政府划定保护范围。参见教材P214。

39.根据《消防法》，关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（）。A.已经依法备案的建设工程消防设计确需修改的，修改后建设单位不必重新申请消防设计备案

B.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收，并出具消防验收意见

C.公安机关消防机构实施消防验收，可以收取成本费

D.依法不需要取得施工许可的建设工程，可以不进行竣工验收消防备案

【答案】D 【解析】考点：建设工程竣工消防验收。选项A，已经备案的消防设计，如果需要修改，需要重新备案；选项B，公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收，并出具消防验收意见；选项C，消防验收，不收取任何费用。参见教材P316。

46.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《合同法》,此协议为（）。

A.财产租赁合同 B.融资租赁合同 C.买卖合同 D.租买合同

【答案】B 【解析】考点：融资租赁合同。融资租赁合同是出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择，向出卖人购买租赁物，提供给承租人使用，承租人支付租金的合同。本题中甲是根据乙（租赁企业）的要求购买的设备，且乙按期缴纳租金。参见教材P180。

47.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任 D.提供物的提保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追债

【答案】C 【解析】考点：保证担保。《物权法》第_百七十六条规定：被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权；没有约定或者约定不明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权；第三人提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权向债务人追偿。因此答案选择C。

48.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设罝围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。A.行政处罚 B.行政裁决 C.行政处分 D.行政强制

【答案】A 【解析】考点：行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书（同时吊销营业执照）、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。题中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家工作人员违法失职行为尚不构成犯依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。参见教材P48。

49.关于抵押实现的说法，正确的是（）。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿

B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿

C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按照合同生效的先后顺序清偿

D.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿

【答案】B 【解析】考点：抵押权的实现。债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖该抵押物所得的价款受偿。选项A错在，抵押物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下规定清偿：（1)抵押合同以登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿。（2)抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。所以，选项C和D说反了。参见教材P39。

50.下列合同中，属于实践合同的是（）。A.保管合同 B.运输合同 C.租赁合同

D.建设工程合同

【答案】A 【解析】考点：合同的分类。实践合同（又称要物合同）是指除当事人双方意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，如保管合同。参见教材P121。

51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。A.降低资质等级 B.撤回资质证书 C.处以相应罚款 D.吊销资质证书

【答案】C 【解析】考点：建筑市场诚信行为的奖惩机制。企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。参见教材P117。

52.建设单位和施工企业经过平等协商确定某屋面防水工程的保修期限为3年，工程竣工验收合格移交使用后的第4年屋面出现渗漏，则承担该工程维修责任的是（）。A.施工企业 B.建设单位 C.使用单位

D.建设单位和施工企业协商确定

【答案】A 【解析】考点：建设工程质量的最低保修期限。屋面防水工程的最低保修期限为5年，所以协商的结果是不符合要求的。而第4年出现屋面渗漏，工程维修责任应该是施工单位。参见教材P325。

53.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。A.开工报告手续

B.监理单位的委托手续

C.保证安全施工措施的审批手续 D.工程质量监督手续

【答案】C 【解析】考点：施工许可证的法定批准条件。申请领取施工许可证，应当具备下列条件：经办理该建筑工程用地批准手续；在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证；需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；已经确定建筑施工企业；有满足施工需要的施工图纸及技术资料；有保证工程质量和安全的具体措施；建设资金已经落实；法律、行政法规规定的其他条件。参见教材P53。

54.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（）。

A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案 B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位 C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式

D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导

【答案】C 【解析】考点：施工现场安全防护。进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。参见教材P245。

55.下列建筑施工企业安全生产许可证违法行为中，应当承担“吊销安全生产许可证”法律责任的违法行为是（）。

A.取得安全生产许可证后，发生较大安全事故的 B.转让安全生产许可证的

C.未取得安全生产许可证擅自进行生产的

D.安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工活动的【答案】B 【解析】考点：转让安全生产许可证应承担的法律责任。建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款，并吊销安全生产许可证。参见教材P222。

56.关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以要求承包人修理、返工，但不能减少支付工程价款

C.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修 D.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

【答案】C 【解析】考点：竣工工程质量争议的处理。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。所以选项A错误，选项C正确；因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包人请求减少支付工程价款的，应予支持。所以选项B错误；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。所以选项D错误。参见教材P322。

57.关于投标保证金的说法，正确的是（）。A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.招标人最迟应在书面合同签订后10日内向中标人退还保证金 C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当返还投标保证金 D.依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金形式提交投标保证金的，可以从其任一账户转出

【答案】A 【解析】考点：投标保证金。投标保证金有效期应当与投标有效期一致，所以选项A正确；招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息，所以选项B错误；投标截止后投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退回，所以选项C错误；依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。招标人不得挪用投标保证金。所以选项D错误。参见教材P94。

58.关于转代理的说法，正确的是（）。A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任 D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不职得被代理人的同意

【答案】D 【解析】考点：委托他人代理应当事先取得被代理人的同意。委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。事先没有取得被代理人同意的，应当在事后及时告诉被代理人，如果被代理人不同意，由代理人对自己所转托的人的行为负民事责任，但在紧急情况下，为了保护被代理人的利益而转托他人代理的除外。参见教材P16。

59.关于工程建设标准的说法，正确的是（）。A.国家标准和行业标准均是强制性标准

B.工程建设国家标准由国务院工程建设主管部门审查批准 C.公布国家标准后，原有的行业标准继续实施 D.国家标准的复审一般是在颁布后5年进行一次【答案】B 【解析】考点：工程建设国家标准。政府主导制定的标准由6类整合精简为4类，分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准，所以选项A错误；工程建设国家标准由国务院工程建设行政主管部门审查批准，选项B正确；国家标准公布后，行业标准即行废止，选项C错误；国家标准复审一般在国家标准实施后5年进行1次，所以选项D错误。参见教材P287-288。

60.关于建设工程代理的说法，正确的是（）A.招标活动应当委托代理 B.代理人不可以自行辞去委托 C.被代理人可以单方取消委托

D.法定代表人与法人之间是法定代理关系

【答案】

【解析】考点：。参见教材P。

61.根据《绿色施工导则》，关于临时用地指标和临时用地保护的说法，正确的是（）。

A.根据施工规模及现场条件等因素合理确定设施的占地指标，临时设施的占地面积应该按用地指标所需的一半面积设计。

B.要求平面布置合理、紧凑，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于80% C.应对深基坑施工方案进行优化，减少土方开挖和回填量，最大限度的减少对土地的扰动，保护周边自然生态环境

D.利用和保护施工用地范围内原有绿色植被，对于施工周期较短的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化

【答案】C 【解析】考点：施工节能的规定。选项A，应是按用地指标所需的最低面积设计；选项B，应是临时设施占地面积有效利用率大于90%；选项D，应为施工周期较长的现场。参见教材P209。

62.关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。

A.安装器保险期限的其实或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。

B.安装工程一切险对就机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起为秀气的保险责任。

C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限

D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始

【答案】D 【解析】考点：安装工程一切险及第三者责任险。参见教材P44。

63.关于法人的说法，正确的是（）。A.法人分为企业法人和行政法人 B.企业法人合并、分立的、应当向登记机关办理登记并公告 C.有独立经费的机关法人从批准之日取得法人资格 D.具有法人条件的事业单位经批准登记取得法人资料

【答案】B 【解析】选项A，法人可以分为企业法人和非企业法人两大类；选项C，有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格；选项D，具有法人条件的事业单位、社会团体，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格；依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格。参见教材P11。

64.甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。在运输过程中，家施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。该案中水泥的损失应由（）。A.丙公司承担

B.甲施工企业承担 C.乙公司承担

D.甲施工企业和丙公司分担

【答案】A 【解析】考点：买卖合同。出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，损毁、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。参见教材P173。

65.关于建筑节能的说法，正确的是（）。

A.已经建成的项目，2年后方可投入生产、使用

B.在新建建筑和既有建筑节能改造中，必须使用节能建筑材料和节能设备 C.在具备太阳能利用条件的地区，地方人民政府可以要求必须安装使用太阳能热水系统

D.不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设

【答案】D 【解析】考点：建筑节能的规定。选项A，已经建成的，不得投入生产、使用。选项B，国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。选项C，在具备太阳能利用条件的地区，有关地方人民政府及其部门应当采取有效措施，鼓励和扶持单位、个人安装使用太阳能热水系统、照明系统、供热系统、采暖制冷系统等太阳能利用系统。参见教材P206。

66.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。

A.实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人 B.发包人只在潜伏工程价款范围内对实际施工人承担责任 C.实际施工人以发包人为发包人主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。

D.发包人或转包人或违法分包人对实际施工人就工程价款的清偿承担连带责任

【答案】B 【解析】考点：禁止无资质承揽工程。参见教材P67。

67.关于建设工程质量保修的说法，正确的是（）A.不同类型的建设工程，其保修范围相同

B.建设工程保修期内由于使用不当造成的损坏，施工企业不负责维修 C.建设工程保修期与缺陷责任期的起始日相同 D.建设工程质量保证金应在保修期满后返还

【答案】C 【解析】考点：建设工程质量保修书。参见教材P325-327。

68.根据《特种设备安全法》特种设备安全管理人员，检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）

A.处以一年年收入30%的罚款 B.处以一年年收入40%的罚款 C.降级，撤职处分 D.吊销有关人员资格

【答案】D 【解析】考点：事故责任单位及主要负责人应承担的法律责任。特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故的，吊销相关人员的资格。参见教材P273。

69.关于建设单位安全责任的说法，正确的是()A.建设单位不得调整合同工期

B.需要进行爆破作业的，建设单位应当委托施工企业办理申请批准手续 C.建设单位应当在拆除工程施工前告知施工企业，将施工企业资质等级证明和拆除施工组织方案送有关部门备案。

D.建设单位应当向施工企业提供毗邻区的地下管线资料并保证资料的真实，准确，完整。

【答案】D 【解析】考点：建设单位相关的安全责任。参见教材P274-276。

70.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25% B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查。

【答案】C 【解析】考点：施工单位负责人施工现场带班制度。参见教材P228。

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错项，本体不得分；少选，所选的每个选项的0.5分）

71.关于工程建设缺陷责任期的说法，正确的有（）A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月 B.缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计 C.缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计

D.发包人原因导致竣工迟延的，在承包提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷责任期

E.承包人原因导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

【答案】ACE 【解析】考点：缺陷责任期的确定。缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月，具体可由发承包双方在合同中约定。缺陷责任期从工程通过竣（交）工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，缺陷责任期从实际通过竣(交）工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣（交）工验收的，在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进人缺陷责任期。参见教材P327。

72.关于电子招标投标的说法，正确的有（）。A.投标人在投标截止时间前可以撤回投标文件

B.数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力 C.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标平台不得拒收

D.依法必须进行公开招标项目的招标公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布

E.投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，但不可补充、修改投标文件

【答案】ABD 【解析】考点：建设工程招标投标交易场所。电子招标投标的程序与正常的招投标程序是相同的。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台应当拒收。依法必须进行公开招标项目的上述相关公告应当在电子招标投标交易平台和国家指定的招标公告媒介同步发布。数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。参见教材P85-86。

73.关于商标专用权的说法，正确的有（）。

A.商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权力 B.商标专用权的内容只包括财产权

C.商标周转用权包括使用权和禁止权两个方面 D.未经核准注册的商标不受商标法保护 E.商标设计者的人身权由专利权法保护

【答案】ABCD 【解析】考点：商标权。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受着作权法保护。商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。未经核准注册的商标不受商标法保护。参见教材P29。

74.关于安全专项施工方案审核的说法，正确的有（）。

A.专项方案应当由施工企业技术部门组织本企业施工技术、安全、质量等部门的专项技术人员进行审核

B.专项方案经审核合格的，由施工企业安全部门负责人签字 C.实行施工总承包的，专项方案应当由总承包企业技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字

D.不需专家论证的专项方案，经施工企业审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字

E.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工企业组织召开专家论证会

【答案】ACDE 【解析】考点：编制安全专项施工方案。专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的，由施工单位技术负责人签字。实行施工总承包的，专项方案应当由总承包单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人签字。不需专家论证的专项方案，经施工单位审核合格后报监理单位，由项目总监理工程师审核签字。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。参见教材P242。

75.关于土地权属的说法，正确的有（）。A.城市郊区的土地归国家所有 B.自留地集体所有

C.城市市区土地归国家所有 D.农村土地均归集体所有 E.宅基地归农民个人所有

【答案】CD 【解析】考点：土地所有权。城市市区的土地属于国家所有。农村和城市郊区的土地，除由法律规定属于国家所有的以外，属于农民集体所有；宅基地和自留地、自留山，属于农民集体所有。参见教材P20。

76.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的有（）A.安全生产许可证的有效期为3年

B.施工企业应当向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 C.安全生产许可证有效期满需要延期的，施工企业应当于期满前1个月办理延期手续

D.施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，自动延期 E.安全生产许可证有效期延期3年

【答案】ABE 【解析】考点：安全生产许可证的有效期。安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。参见教材P221。

77.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（）。

A.工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准 B.工程项目负责人是否熟悉、掌握强制性标准

C.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定

D.工程项目所采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定

E.工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定

【答案】ACDE 【解析】考点：工程建设标准强制性条文的实施。强制性标准监督检查的内容包括：（1)工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（2)工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制性标准的规定；（3)工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4)工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；（5)工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。参见教材P292。

78.使用各单位自购的建筑起重机械中，应当报废并向原备案机关办理注销手续的有（）。

A.经验达不到安全技术标准规定的 B.属国家命令淘汰或者禁止使用的

C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 D.没有完整安全技术档案的 E.没有齐全有效的安全保护装罝

【答案】ABC 【解析】考点：出租机械设备和施工机具及配件单位的安全责任。有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用：（1)属国家明令淘汰或者禁止使用的；（2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的；（3)经检验达不到安全技术标准规定的；(4)没有完整安全技术档案的；（5)没有齐全有效的安全保护装罝的。建筑起重机械有以上第(1)、（2)、（3)项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。参见教材P281。

79.甲公司以国产设备为样品，谎称进口设备，与已施工企业订立设备买卖合同，后乙施工企业知悉实情。有关该合同争议处理的说法，正确的有（）A.若买卖合同被撤销后，有关争议解决条款也随之无效 B.乙施工企业有权自主决定是否行使撤销权

C.乙施工企业有权自合同订立之日起1年内主张撤销该合同 D.该买卖合同被法院撤销后，则该合同自始没有法律约朿力

E.乙施工企业有权自知道设备为国产之日起1年内主张撤销该合同

【答案】ABDE 【解析】考点：可撤销合同。本合同是在欺诈胁迫的条件下签订的，属于可撤销可变更合同。行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。无效的合同或者被撤销的合同自始没有法律约朿力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。合同无效、被撤销或者终止的，不影响合同中独立存在的有关解决争议方法的条款的效力。参见教材P139。

80.根据《建筑工程转包违法分包等违法行为认定查处理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。A.给予警告，限期整改 B.责令改正，没收违法所得

C.并处工程合同价款一定比例的罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E.情节严重的，吊销资格证书

【答案】ACDE 【解析】考点：承包单位违法行为应承担的法律责任。对于违法分包行为，对施工单位处合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。参见教材P112。

81.根据《环境噪声污染防治法》，关于对环境噪声的企业事业单位监管的说法，正确的有()。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，投诉或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治

C.在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

D.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定

【答案】ACD 【解析】考点：建设项目噪声污染的防治。《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正产使用；拆除或者闲罝环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费。征收的超标准排污染费用可以用于污染的防治。对于在噪声敏感建筑物集中区域内造成或严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理。B选项“可以”用于污染的防治，表述不严谨，教材并未对选项E内容进行规定。参见教材P193。

82.关于调解法律效力的说法，正确的有（）A.法院调解书经双方当事人签收后，具有强制执行的法律效力 B.仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力 C.经人民调解委员后调节达成的调节协议具有法律约束力 D.经调解组织调节达成的调解协议，具有强制执行的法律效力 E.专业机构调节达成的调节协议具有法律约束力【答案】ABCE 【解析】考点：调解的规定。法院调解经双方当事人签收后，即具有法律效力，选项A正确；仲裁调解书经双方当事人签收后，即发生法律效力，选项B正确；经人民调解委员会调解达成的调解协议具有法律约束力，选项C正确；专业调解机构进行调解达成的调解协议对当事人双方具有合同约束力，可以通过法院的司法确认或者申请仲裁机构出具和解裁决书获得强制执行力。选项E正确。参见教材P364-366。

83.在建设工程专利保护中，专利权人有证据证明他人正在实施侵犯专利权的行为，可以在起诉前向人民法院申请采取责令停止有关行为的措施。关于该专利权人向法院申请责令停止有关行为措施的说法，正确的有（）。A.申请人提出申请时，应当提供担保

B.人民法院裁定责令停止有关行为的，应当立即执行 C.人民法院应当自接受申请之时起24小时内作出裁定

D.当事人对人民法院责令停止有关行为的裁定不服的，可以提出上诉

E.申请人自人民法院采取责令停止有关行为的措施之日起15日内不起诉的，人民法院应当解除该措施

【答案】AB 【解析】考点：建设工程知识产权的保护。专利权人或者利害关系人有证据证明他人正在实施或者即将实施侵犯专利权的行为，如不制止将会使其合法权益受到难以弥补的损害的，可以在起诉前向人民法院申请采取停止有关行为的措施。申请人提出申请时，应当提供担保；不提供担保的，驳回申请。选项A正确。人民法院应当自接受由请之时起48小时内作出裁定，选项C错误。裁定责令停止有关行为的，应立即执行。选项B正确。当事人对裁定不服的，可以申请复议一次，而不是上诉。选项D、E错误。参见教材P32。

84.下列责任种类中，属于行政处罚的有（）。A.警告 B.行政拘留 C.罚金 D.排除妨碍 E.没收财产

【答案】AB 【解析】考点：建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处罚的种类有：警告；罚款、没收违法所得；没收非法财物；责令停产停业；暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；行政拘留；其他。选项C、E属于刑事责任的承担方式，选项D属于民事责任的承担方式。参见教材P47-48。

85.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.建立单位要求存在重大安全隐患的工程暂停施工构成侵权之债 B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债 C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债 E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债【答案】DE 【解析】考点：建设工程债的发生依据。选项A属于施工过程中的正常管理行为；选项B属于违法行为，选项C表述“按照规定”，不构成无因管理之债。选项D、E表述正确。参见教材P24。

86.关于不当或违法代理行为应承担法律责任的说法，正确的有（）。A.第三人明知代理人超越代理权与其实施民事行为的，第三人承担主要责任 B.代理人不履行职责，应当承担民事责任

C.被代理人知道代理人行为违法而不反对的，代理人承担主要责任 D.表见代理的民事责任由被代理人承担 E.委托书授权不明的，责任由被代理人承担

【答案】DE 【解析】考点：不当或违法行为应承担的法律责任。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任。代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和第三人负连带责任。第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由第三人和行为人负连带责任。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。参见教材P18。

87.某工程采暖制冷系统出现严重问题给业主造成损失，经查，其主要原因是施工企业使用的采暖制冷系统不符合施工图设计文件要求。根据《民用建筑节能条例》，该施工企业应当承担的法律责任有（）。A.由建设主管部门责令改正，处以罚款 B.情节严重的，吊销资质证书 C.逾期不改正的，处以罚款 D.责令停业整顿，降低资质等级 E．依法承担刑事责任

【答案】AD 【解析】考点：违法行为应承担的法律责任。参见教材P211。

88.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》，下列人员中，属于五方责任主体项目负责人的有（）。A.建设单位项目负责人 B.监理单位负责人 C.勘察单位项目负责人 D.施工单位项目经理 E.造价单位项目负责人

【答案】ABCD 【解析】考点：施工单位的质量责任和义务。参见教材P294。

89.关于买卖合同的说法，正确的有（）。

A.标的物在交付之前产生的孳息，归出卖人所有 B.试用期间届满，试用买卖的买受人对是否购买标的物未做表示的，视为购买

C.买受人已经支付标的物总价款的75%以上的，出卖人无权要求取回标的物 D.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物 E.标的物在订立合同之前已为买受人占有的，合同生效的时间为交付时间

【答案】ABE 【解析】考点：买卖合同。选项C，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。选项D，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。参见教材P170-175。

90.施工总承包单位分包工程应当经过建设单位认可，符合法律规定的认可方式有（）。

A.总承包合同中约定分包的内容 B.建设单位指定分包人

C.总承包合同没有约定分包内容的，事先征得建设单位同意 D.劳务分包合同由建设单位确认

E.总承包单位在建设单位推荐的分包人中选择

【答案】AC 【解析】考点：分包单位的条件与认可。除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可；分包工程须经建设单位认可，并不等于建设单位可以直接指定分包人，所以选项B错误；劳务分包可以不经过建设单位确认，故选项D错误；对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝或者采用的选择，故选项E错误。参见教材P109。

91.根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任终究暂行办法》。发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任由（）。A.项目经理为注册建造师的，责令停止执业2年 B.向社会公布曝光

C.处单位罚款数额5%以上10%一下的罚款 D.构成犯罪的，依法追究刑事责任

E.项目经理为注册建造师的，吊销执业资格证书，5年内不予注册

【答案】BCDE 【解析】考点：项目经理违法行为应承担的法律责任。对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：（1)项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册：情节特别恶劣的，终身不予注册；(2)构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；（3)处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款；（4)向社会公布曝光。参见教材P301。

92.关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）。A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定

B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月 C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证 D.实行开工报告批准制度的工程，某开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件

E.实行开工报告批准制度的工程，因故不能开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续

【答案】ABCE 【解析】考点：延期开工、核验和重新办理批准的规定。建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以2次为限，每次不超过3个月；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。本题选项D，应为建设单位开工的条件。参见教材P57。

93.申请人对县级以上地方各级热敏政府工作部门的具体行政行为不服的，可以申请行政复议，关于该行政复议的说法，正确的有（）。A.申请人可以向该部门的本级人民政府申请行政复议 B.申请人可以向上一级主管部门申请行政复议 C.申请人申请行政复议不可以口头申请

D.申请人应当自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请 E.行政复议机关应当在收到行政复议申请后15日内进行审查，决定是否受理

【答案】ABD 【解析】考点：行政复议的申请、受理和决定的有关规定。申请人申请复议，可以书面申请，也可以口头申请。行政复议机关收到行政复议申请后，应当在5日内进行审查，依法决定是否受理，并书面告知申请人。参见教材P377。

94.关于和解的说法，正确的有（）

A.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 B.和解协议具有强制执行力

C.民事诉讼第一审普通程序中，当事人达成和解协议的，应继续进行诉讼程序

D.民事诉讼第二审人民法院审理上诉案件，不适用和解 E.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书

【答案】AE 【解析】考点：和解。选项B，和解达成的协议不具有强制执行力。选项C，一审中的和解。可以撤销诉讼，也可以继续诉讼；选项D，民事案件二审期间，双方当事人达成和解协议，人民法院准许撤回上诉的，该和解协议未经人民法院依法制作调解书，属于诉讼外达成的协议。一方当事人不履行和解协议，另一方当事人申请执行一审判决的，人民法院应予以支持（本项超出教材）。参见教材P331。

95.关于劳动工资保障制度的说法，正确的有（）。A.延长工作时间工资不包括在最低工资内 B.乡镇企业不适合用最低工资标准制度

C.劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资 D.最低工资的具体标准由省级人民政府规定，报国务院备案 E.有毒有害等特殊工作条件下的津贴包括在最低工资内

【答案】ACD 【解析】考点：最低工资保障制度。在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项后，不得低于当地最低工资标准1)延长工作时间工资；(2)中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；(3)法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。实行计件工资或提成工资等形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。参见教材P159。

96.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.施工单位签署的工程保修书

B.完整的建设工程设计和合同约定的各项内容 C.完整的技术档案和施工管理资料 D.工程监理日志

E.工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

【答案】ABCE 【解析】考点：竣工验收应当具备的法定条件。交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。参见教材P314。

97.关于仲裁协议效力的说法，正确的有（）A.合同无效，仲裁协议亦无效

B.仲裁协议有效，当事人也可以向法院提出诉讼 C.仲裁委员会有权裁决超出仲裁协议约定范围的争议 D.有效仲裁协议排除法院的司法管辖权 E.有效的仲裁协议对双方当事人均有约束力

【答案】DE 【解析】考点：仲裁协议的效力。参见教材P359。

98.生产安全事故发生后，有关单位和有关人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，确因特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足的条件有（）A.疏散、撤离、安置收到威胁的人员，并采取必要措施防止发生次生、衍生事故

B.抢救人员、防止事故扩大以及疏散交通的需要

C.做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件贴上标签，并做出书面记录

D.经事故单位负责人或组织事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督职责的有关部门同意 E.尽量使现场少受破坏